İşin Adı 700 saat işçilik (bakım onarım) hizmeti alımı. (General Eşref AKINCI Kışlasında konuşlu bulunan birliklerin envanterinde bulunan Ford marka idari hizmet araçlarının işçilik (bakım onarım) hizmeti alımı.)

İhale Usulü Doğrudan Temin Alımları

         

İdare Adı : 4 UNCU KOLORDU KOMUTANLIGI

Adres : ORGENERAL ESREF AKINCI KISLASI MAMAK/ANKARA

Telefon : +903123695710-2977

Faks : +903123699376

Elektronik Posta Adresi :

         

Malın Niteliği ve Türü Hizmet Alımı

Malın Miktarı 700 SAAT

Mal Teslim Yeri 28’inci Mekanize Piyade (BG) Tugay Komutanlığı

Mal Teslim Tarihi 300 Takvim Günü

İhale Yeri 4'üncü Kor.K.lığı İhale Komisyon Başkanlığı Mamak/ANKARA

İhale Tarihi 25.02.2015 10:00

İhale İlanı Metni
GENERAL EŞREF AKINCI KIŞLASINDA KONUŞLU BULUNAN BİRLİKLERİN ENVANTERİNDE BULUNAN FORD MARKA İDARİ HİZMET ARAÇLARININ İŞÇİLİK (BAKIM ONARIM) HİZMETİ ALIM İŞİ İHTİYAÇ ÇİZELGESİ
S.NO. ARACIN CİNSİ PLAKASI BİRLİĞİ BİRİMİ MİKTARI MALZEMEDE YAPILACAK BAKIM VE ONARIMLAR
1 MİNİBÜS, FORD TRANSIT T15 090462 4 üncü Kor.Kh.Gr.Ulş.Hf.Oto Bl. SAAT 700 GENERAL EŞREF AKINCI KIŞLASINDA KONUŞLU BİRLİKLERİN ENVANTERİNDE BULUNAN İDARİ HİZMET ARAÇLARININ MUHTELİF ARIZALARININ BAKIM VE ONARIMI
090154 090156 4 üncü Kor.K.lığı Kışla Gazino Md.lüğü
090102 K.K.K.lığı 1 inci Snf.As.Cezaevi
092905 28 inci Mknz.P.Tug. (B/G) Loj.Des.Ulş. Tk.
092818 28 inci Mknz.P.Tug. (B/ G) Loj.Des.Bkm.Brl.
093056 28 inci Mknz.P.Tug. (B/G) K.Yrdc.lığı (Kh.)
093230 28 inci Mknz.P.Tug. (B/G) K.Yrdc.lığı (As.Gaz.Md.Lüğü)
2 ARAÇ,HABERCİ,FORD TRANSİT CONNECT K210S TDDİ 090019 090020 090030 4 üncü Kor.Kh.Gr.Kh. ve Kh.Bl.
090249 4 üncü Kor. MEBS Bl.
090108 K.K.K.lığı 1 inci Snf.As.Cezaevi
092911 28 inci Mknz.P.Tug. (B/G) Loj.Des.Ulş. Tk.
093014 28 inci Mknz.P.Tug. (B/G) K.Yrdc.lığı (Kh.)
090681 Bakım Sorumluluğu ILGAZ
3 MİNİBÜS, FORD TRANSİT 350L 140 PS TDCI (13+1) E4 090457 4 üncü Kor.Kh.Gr.Ulş.Hf.Oto Bl.
4 ARAÇ,FORD TRANSİT ÇİFT KABİN KASALI KAMYONET 092906 28 inci Mknz.P.Tug. (B/G) Loj.Des.Ulş. Tk.
5 FORD TOURNEO COURİER 1.5_TDCİ 092914 28 inci Mknz.P.Tug. (B/G) Loj.Des.Ulş. Tk.
6 ARAÇ,FORD TRANSİT,410L MİNİBÜS, (14+1) 090459 4 üncü Kor.Kh.Gr.Ulş.Hf.Oto Bl.
7 FORD TRANSİT 350L (AMBULANS) 090103 K.K.K.lığı 1 inci Snf.As.Cezaevi
8 MİNİBÜS, FORD TRANSİT (10+1) 090477 4 üncü Kor.Kh.Gr.Ulş.Hf.Oto Bl.
9 KAMYON, AÇIK KASALI, FORD_CARGO 2526 090420 4 üncü Kor.Kh.Gr.Ulş.Hf.Oto Bl.
10 ARAÇ:KOMBİVAN, FORD TRANSİT CONNECT K210S TDCİ 090011 090021 4 üncü Kor.Kh.Gr.Kh. ve Kh.Bl.
11 FORD TRANSİT CUSTOM V362 310S KOMBİVAN 155PS DELUXE 090162 4 üncü Kor. Gıda Kont.Mfz.K.lığı
12 AMBULANS, FORD TRANSIT 350 L, 112 HIZIR ACİL DONANIMLI 092991 28 inci Mknz.P.Tug. (B/G) Loj.Des.Shh.Bl.
13 MİNİBÜS, FORD TRANSİT 430 ED, 17+1 KİŞİLİK, 200 PS 092909 092910 28 inci Mknz.P.Tug. (B/G) Loj.Des.Ulş. Tk.
093015 28 inci Mknz.P.Tug. (B/G) K.Yrdc.lığı (Kh.)
14 ARAÇ:KOMBİVAN,FORD CONNECT K210S 1.8 TDCİ 90 PS 092913 28 inci Mknz.P.Tug. (B/G) Loj.Des.Ulş. Tk.
15 ARAÇ,FORD TRANSİT PİCK-UP KASALI 350 M D/C 090448 4 üncü Kor.Kh.Gr.Ulş.Hf.Oto Bl.
16 ARAÇ:KOMBİVAN, FORD TRANSİT CONNECT K210 S 090028 4 üncü Kor.Kh.Gr.Kh. ve Kh.Bl.
090150, 4 üncü Kor.K.lığı Kışla Gazino Md.lüğü
17 ARAÇ:KOMBİVAN,FORD CONNECT K210S 1.8 TDCİ 90 PS 092912 28 inci Mknz.P.Tug. (B/G) Loj.Des.Ulş. Tk.
18 MİNİBÜS, FORD TRANSİT 350E (12+1) KİŞİLİK 090478 4 üncü Kor.Kh.Gr.Ulş.Hf.Oto Bl.
19 MİNİBÜS, FORD TRANSİT E4 430 ED MİNİBÜS 090458 090464 4 üncü Kor.Kh.Gr.Ulş.Hf.Oto Bl.
092907 092908 28 inci Mknz.P.Tug. (B/G) Loj.Des.Ulş. Tk.
090692 Bakım Sorumluluğu ILGAZ
20 MİNİBÜS, FORD TRANSİT 370L KLİMALI (13+1) 093018 28 inci Mknz.P.Tug. (B/G) K.Yrdc.lığı
21 ARAÇ,FORD TRANSİT KAMYONET (KASASIZ) 350ED/ DC 093688 28 inci Mknz.P.Tug. (B/G) K.Yrdc.lığı
22 MİNİBÜS, FORD TRANSİT 430 ED 155 PS 16+1 093019 28 inci Mknz.P.Tug. (B/G) K.Yrdc.lığı
23 ARAÇ,AMBULANS, FORD TRANSİT 350L HR 093691 28 inci Mknz.P.Tug. (B/G) K.Yrdc.lığı
24 090684 Bakım Sorumluluğu ILGAZ
25 FORD TRANSİT 370 L (13+1) 090691 Bakım Sorumluluğu ILGAZ
26 ARAÇ:PANELVAN, FORD TRANSİT 350 L 090695 Bakım Sorumluluğu ILGAZ
27 MİNİBÜS, FORD TRANSİT T-12 (İKK) 090689 Bakım Sorumluluğu ILGAZ

DOĞRUDAN TEMİN USULÜ İLE ALIMI YAPILACAK GENERAL EŞREF AKINCI KIŞLASINDA KONUŞLU BULUNAN BİRLİKLERİN ENVANTERİNDE BULUNAN FORD MARKA İDARİ HİZMET ARAÇLARININ İŞÇİLİK (BAKIM ONARIM) HİZMETİ ALIMINA AİT İDARİ ŞARTNAMEDİR.


1. İsteklilerde 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu Madde 10 " İhaleye Katılımda Yeterlik Kuralları " aranmayacaktır. Teklif veren isteklilerin Ford marka araçların üreticisi veya distiribütörü tarafından belirlenmiş/yetkilendirilmiş yetkili servistir. (Satış, servis veya yedek parça yetkisi bulunan (3S) Yetki belgesi teklif mektubu ekinde sunulacaktır.

2. Tedarik konusu hizmet alımı ile ilgili olarak sözleşme yapılacaktır. Kati teminat alınacaktır. İlgili mevzuat kapsamında sözleşme bedeline göre hesap edilen karar pulu/damga pulu alınacaktır.
3. Alım komisyonunca alınan karar ilgili mevzuat esaslarına göre ihaleyi alan Yüklenici firmaya tebliğ edilecektir.
4. Kararı tebliğ eden yüklenici ilgili mevzuat esaslarına göre karar pulu bedelini 4’üncü Kor.K.lığı Saymanlık Müdürlüğüne yatıracaktır.
5. Yüklenici, karar pulu bedelinin yatırılmasını müteakip bu ihale kapsamındaki hizmet alımı 300 takvim günü veya birim fiyat teklif cetvelinde miktar olarak gösterilen 700 Saat işçilik olup, idarece sözleşmede verilen iş artışı durumu hariç, iş günü veya işçilik saatinin bitmesi ile ihale konusu hizmet alımı bitmiş olur. Sürenin bitmesine rağmen işçilik saati kalsa bile yüklenici sözleşmenin bittiğini kabul eder ve herhangi bir hak talebinde bulunamaz.

6. Hizmet alımına konu olan araçlar Hizmet İşleri Kontrol Teşkilatının koordinesi sağlanarak ilgili birlik tarafından Yüklenici bakım ve onarım tesisine teslim edilecektir. Şayet araçların hareket etmemesi durumunda Yüklenici tarafından ve bedel talep edilmeden taşınacaktır.
7. Bu işte alt yüklenici çalıştırılmayacak ve işlerin tamamı yüklenicinin kendisi tarafından veya anlaşmalı olduğu yetkili servislerce yapılacaktır.
8. Yüklenicinin bu sözleşme gereği teslim ettiği mallarda, malzemenin hileli olmasından veya malın teknik gereklerine uygun imal edilmemiş olmasından dolayı zarar ve kayıplar oluştuğu takdirde bu zarar ve kayıplar, Yükleniciye yaptırılarak tamamlattırılır.
9. Bakım ve onarım hizmeti kapsamında değiştirilen malzemenin ve yapılan işçiliğin garanti süresi iki yıldır. Malzemede kullanım süresi içerisinde bozulma ve kullanmama sorunu oluştuğunda yüklenici tarafından bedelsiz olarak değiştirilecektir.
10. Yüklenici tarafından sözleşme bedelinin yüzde altısı (%6) kadar Kesin teminat yatırır. Yatırılan Kesin teminat iş bitimini müteakip verilen garanti süresi (2 Yıl ) sonrasında Yükleniciye iade edilir.
11. Yüklenici tarafından hizmet alımı için Servis İşçilik Birim Fiyatı üzerinden yapmayı taahhüt ettiği (% üzerinden ) indirim oranı aynı zamanda Yedek Parça Alımı içinde geçerli olacaktır.
12. Yedek Parça Alımı için taahhüt edilen indirim oranı Ford Otosan tarafından Türkiye geneline aylık veya belirli sürelerde yayınlanan yada elektronik ortamda yetkili servislere gönderilen Yedek Parça Fiyat listeleri üzerinden yapılacaktır. Yüklenici Yedek Parça Fiyat Listesini Yetkili servise Onaylatarak Kontrol Teşkilatına teslim edecektir.
13. Yapılacak iş; 19.12.2002 tarih ve 24968 R.G.Nu.lı: Hizmet Alımları Muayene ve Kabul Yönetmeliği ile MSY 331-3 TSK Hizmet Alımları Muayene ve Kabul İşlemleri Yönergesi esaslarına göre Hizmet İşleri Kontrol Teşkilatı tarafından kontrol edilecektir.
14. Yapılacak iş; 19.12.2002 tarih ve 24968 R.G.Nu.lı: Hizmet Alımları Muayene ve Kabul Yönetmeliği ile MSY 331-3 TSK Hizmet Alımları Muayene ve Kabul İşlemleri Yönergesi esaslarına göre Hizmet İşleri Muayene ve Kabul Heyeti tarafından muayene ve kabul edilecektir.
15. 4'üncü Kor.K.lığı Mly.Büt.Ş.Md.lüğünce Hizmet İşleri Kontrol Teşkilatı ve Hizmet İşleri Muayene ve Kabul Heyetinin hazırlayacağı evraklara istinaden gider gerçekleştirilerek (tahakkuka bağlanarak), Maliye Bakanlığınca belirlenen serbest bırakma oranları dahilinde düzenlenecek ödenek gönderme belgelerine göre Maliye Bakanlığı 4'üncü Kor.K.lığı Saymanlık Md.lüğünce ödeme yapılacaktır.
16. Her türlü muayene masrafı yükleniciye aittir.
17. Yapılan işçilik için 2 yıl garanti verilecektir. Bu kapsamda eksikliği tespit edilen hususlar garanti kapsamında değiştirilecektir.
18. İstenen özellikler bu madde ile beraber 18 (onsekiz) maddeden ibarettir.


DOĞRUDAN TEMİN HİZMET ALIMLARINA AİT TİP SÖZLEŞME
GENERAL EŞREF AKINCI KIŞLASINDA KONUŞLU BULUNAN BİRLİKLERİN ENVANTERİNDE BULUNAN FORD MARKA İDARİ HİZMET ARAÇLARININ İŞÇİLİK (BAKIM ONARIM) HİZMETİ ALIMI SÖZLEŞME TASARISI



Madde 1- Sözleşmenin Tarafları

Bu sözleşme, bir tarafta 4’üncü Kolordu Komutanlığı (bundan sonra “İdare” olarak anılacaktır) ile diğer tarafta ........................................................................................................................................... (bundan sonra “Yüklenici” olarak anılacaktır) arasında aşağıda yazılı şartlar dahilinde akdedilmiştir.

Madde 2- Taraflara İlişkin Bilgiler

2.1.İdarenin adresi : 4’üncü Kolordu Komutanlığı Mamak/ANKARA olup,
Tel No : 0 312 3695710
Faks No : 0 312 3699376
E- Posta Adresi (Varsa) : Bu madde boş bırakılmıştır.dır.

2.2.Yüklenicinin Tebligat Adresi:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. olup ,
Tel No :
Faks No :
Elektronik Posta Adresi (Varsa):........………………………..…………………….........................…..... dır.

2.3. Her iki taraf madde 2.1 ve 2.2. de belirtilen adreslerini tebligat adresleri olarak kabul etmişlerdir. Adres değişiklikleri usulüne uygun şekilde karşı tarafa tebliğ edilmedikçe en son bildirilen adrese yapılacak tebliğ ilgili tarafa yapılmış sayılır.
2.4. Taraflar yazılı tebligatı daha sonra süresi içinde yapmak kaydıyla, elden teslim, posta veya posta kuryesi, teleks veya faks veya elektronik posta gibi diğer yollarla bildirimde bulunabilir.

Madde 3- Sözleşmenin Dili
Sözleşme Türkçe olarak hazırlanmıştır.

Madde 4- Tanımlar ve Kısaltmalar
Bu Sözleşmenin uygulanmasında, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 4 üncü maddesinde ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu ile Hizmet İşleri Genel Şartnamesi ve diğer ihale dokümanında tanımları yapılan terimlerden başka ;

4.1. Bu Sözleşmede yer alan;
“Mal”; Satın alınan her türlü ihtiyaç maddeleri ile taşınır ve taşınmaz mal ve hakları,
“Sair Yükümlülükler”; Taşıma, montaj, testler, eğitim, bakım ve onarım gibi malın teslimi dışında yerine getirilmesi gerekli ve bu sözleşme ile eklerinde belirtilen tüm yükümlülükleri,
“İş”; Sözleşme konusu 9 adet muhtelif idari hizmet aracı bakım ve onarım hizmeti işlerinin tümünü,
“İşyeri”; Malın teslim veya montaj edildiği yerler ile sözleşme süresince geçici veya sürekli olarak kullanılan diğer yerleri,
“Denetim, Muayene ve Kabul Komisyonu, Kontrol Teşkilatı”; (bundan sonra “komisyon” olarak ifade edilecektir.) İdare tarafından, malların kontrolü, denetimi ve kabul işlemleri için görevlendirilmiş en az 3 kişiden oluşan komisyonları,
“Muayene ve Kabul İşlemleri”; İdare ile Yüklenici arasında esasları kabul edilen ve sözleşmede belirlenen, malın tamamının veya bir kısmının İdarece teslim alınabilmesi için (Komisyonca yapılacak işlemler dahil) gereken işlemleri,
“Yüklenicinin Ekipmanı”; Malların teslimi, montajı, taşınması, işletmeye alınması ve kusurlarının giderilmesi için gerekli olan tüm araçlar ve mahiyeti ne olursa olsun tüm gereçleri,
“Yüklenici Vekili”; Sözleşme konusu işle ilgili olarak Yükleniciden noterce düzenlenmiş bir vekaletname ile tam yetki almış, Yükleniciyi temsil eden ve İdarece kabul edilmiş olan kişiyi,
“Üçüncü Kişi”; İdare ve Yüklenici dışındaki üçüncü kişi veya kişileri,
“Gün, Ay, Yıl”; Gün, takvim gününü; Ay, Türkiye’de uygulanan takvimde yer alan aylardan biriyle izleyen ayın aynı sayılı günü, izleyen ayda aynı sayılı gün yok ise bu ayın son günü arasındaki süreyi; Yıl ise 365 günlük süreyi,
“Sözleşme Bedeli”; Ödemeye esas para birimi üzerinden sözleşmede belirtilen esaslar dahilinde idarelerce alınacak mallara ilişkin ödenecek toplam parasal bedeli,
“Alt Yüklenici”; İdarenin onayıyla, sözleşme konusu işin özelliği ve ihtiyaç görülmesi nedeniyle Yüklenici adına , yüklenici ile arasındaki ticari veya hukuki ilişkiye bağlı olarak çalışan gerçek veya tüzel kişiyi,
“Teknik Doküman”; Sözleşme uyarınca İdare tarafından Yükleniciye verilen bütün proje, hesaplamalar, know-how, üretim/imalat bilgileri ve belgeleri ile Yüklenici tarafından sunulan ve İdare tarafından onaylanan proje ve benzeri teknik bilgi ve belgeleri,
“İşe Başlama Tarihi”; Yüklenicinin İdareden işe başlama talimatını aldığı; işyeri teslimi gereken işlerde ise, işyerinin yükleniciye teslim edildiği tarihi,
“İşin Süresi”; İşe başlama tarihinden itibaren hesaplanacak olan ve Sözleşmede belirtilen işlerin veya kısmi kabulün öngörüldüğü hallerde bir bölümünün bitirilmesi veya teslimi için olan zaman aralığını,
“Muayene ve Kabul Formu”; Komisyonun incelemesi sonucu verilen, kabul yada redde ilişkin değerlendirmeyi içeren belgeyi,
“Yazılı Bildirim (yazı)”; Sözleşme konusu işle ilgili olarak taahhütlü mektup, telgraf, faks ile veya elden teslim şeklindeki haberleşme biçimini,
“Yüklenici”; Üzerine ihale yapılan ve sözleşme imzalanan istekliyi,
“Ödemeye Esas Para Birimi”; İdarece bu sözleşmede belirlenen ödemeye esas para birimini,
“Kurum”; Kamu İhale Kurumunu,
“Taraf/Taraflar”; İşbu Sözleşme metnindeki anlama göre İdare veya Yükleniciyi,
“Pilot Ortak”; İş ortaklığı olarak teklif verilen ihalelerde iş ortaklığı beyannamesinde pilot ortak olarak atanmış ve iş ortaklığını temsil ve ilzama yetkili olan gerçek veya tüzel kişiyi,
“Teklif”; Yüklenicinin 4734 sayılı Kanun kapsamında İdareye sunduğu teklifi,
“Teslim”; Malın, yüklenici tarafından teslim programına uygun olarak idareye teslimini,
“Kabul” ; İşlerin tamamlanıp komisyonun incelemesi sonucu verilen belgeyi,
ifade eder.

Madde 5- Sözleşmenin Konusu
5.1. İdarenin ihtiyacı olan ve ekli listedeki miktar, tip, özellik ve sair detayları bulunan General Eşref AKINCI Kışlasında konuşlu bulunan birliklerin envanterinde bulunan Ford marka idari hizmet araçlarının işçilik (bakım onarım) hizmeti alımı kapsamında 700 saat işçilik (Bakım ve onarım) hizmeti alımı bu sözleşmede belirlenen şartlar dahilinde Yüklenici tarafından sağlanması işidir. Bakım ve onarım esnasında onarılamadığı veya ömrünü tamamlandığı için değiştirilmesi gereken parçalar yüklenici tarafından değiştirilecektir. İşin teknik özellikleri ve diğer ayrıntıları sözleşme ekinde yer alan ve ihale dokümanını oluşturan belgelerde düzenlenmiştir.



5.2. Bu Sözleşme ile temin edilecek hizmet, Sözleşme ve eklerinde belirtilmiş bulunan her türlü ayrıntıya uygun şekilde teslim edilecektir.

Madde 6- Sözleşmenin Türü ve Bedeli
Bu sözleşme birim fiyat sözleşme olup, idarece hazırlanmış cetvelde yer alan iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemi için yüklenici tarafından teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan tutarların toplamı olan……………………………………………………………. ...............................................(rakam) ve..........………………………….....................................................................................................................................................................................................................................(yazıyla) bedel üzerinden akdedilmiştir.
Alınan malların ve yapılan işlerin bedellerinin ödenmesinde, birim fiyat teklif cetvelinde yüklenicinin teklif ettiği ve sözleşme bedelinin tespitinde kullanılan birim fiyatlar esas alınır.

Madde 7- Sözleşme Bedeline Dahil Olan Giderler

7.1.Taahhüdün (ilave işler nedeniyle meydana gelebilecek artışlar dahil) yerine getirilmesine ilişkin her türlü vergi (KDV hariç), resim, harçlarla, sözleşmenin çoğaltılması da dahil sözleşme giderleri ve ulaşım, ambalaj, tahmil, tahliye, istif, tartı, muayene (muayene komisyonlarının yol ve özlük giderleri ile numune nakil masrafları hariç), her türlü sigorta giderleri sözleşme bedeline dahildir.

7.2. İlgili mevzuatı uyarınca hesaplanacak Katma Değer Vergisi sözleşme bedeline dahil olmayıp idare tarafından yükleniciye ödenecektir.

Madde 8- Vergi, Resim ve Harçlar ile Sözleşmeyle İlgili Diğer Giderler
Sözleşme hükümlerinin ve taahhüdün tamamının yerine getirilmesine ait yürürlükteki ilgili mevzuat hükümleri gereğince (KDV hariç) ödenecek bütün vergi, resim ve harçlar ile diğer sözleşme giderleri (sözleşmenin çoğaltılması dahil) yüklenici tarafından karşılanacaktır.

Madde 9- Sözleşmenin Ekleri

9.1. Doğrudan Temin Alım dokümanı, bu sözleşmenin eki ve ayrılmaz parçası olup İdareyi ve Yükleniciyi bağlar. Ancak, sözleşme hükümleri ile Doğrudan Temin Alım dokümanını oluşturan belgelerdeki hükümler arasında çelişki veya farklılıklar olması halinde Doğrudan Temin Alım dokümanında yer alan hükümler esas alınır.
9.2. Doğrudan Temin Alım dokümanını oluşturan belgeler arasındaki öncelik sıralaması aşağıdaki gibidir.
a. Hizmet İşleri Genel Şartnamesi,
b. Sözleşme Tasarısı ve ekleri,
c. İdari Şartname,
ç. Birim fiyat tarifleri.
Zeyilnameler ait oldukları dokümanın öncelik sırasına sahiptir.

Madde10- Sözleşmenin Süresi

Sözleşmenin süresi, işe başlama tarihinden itibaren 300 (Üçyüz) takvim gündür. Ancak sözleşme kapsamındaki işçilik saatinin veya parça kullanılmasından dolayı sözleşme tutarının bitmesi durumunda, sözleşme süresinin tamamlanması beklenmeden sözleşme sona erecektir. Bu sözleşmenin uygulanmasında sürelerin hesabı takvim günü esasına göre yapılmıştır.

Madde 11- Malın/İşin Teslim Alma Şekil ve Şartları ile Teslim Programı

11.1. İşin Yapılma / Malın Teslim Edilme Yeri
Hizmet alımına konu olan araçlar Hizmet İşleri Kontrol Teşkilatının koordinesi sağlanarak ilgili birlik tarafından Yüklenici bakım ve onarım tesisine teslim edilecektir. Şayet araçların hareket etmemesi durumunda Yüklenici tarafından ve bedel talep edilmeden taşınacaktır.
11.2. İşe Başlama Tarihi:
11.2.1. Sözleşmenin imzalanmasına müteakip işe başlanacaktır. Ayrıca işe başlama tebligatı yapılmayacaktır.
11.2.2. İşin süresi: Sözleşmenin süresi, işe başlama tarihinden itibaren 300 (Üçyüz) takvim gündür. Ancak sözleşme kapsamındaki işçilik saatinin veya parça kullanılmasından dolayı sözleşme tutarının bitmesi durumunda, sözleşme süresinin tamamlanması beklenmeden sözleşme sona erecektir.
11.3. Teslim Şekli : Teslimat aşağıda detayları belirtilen şekilde olacaktır.
11.3.1. Yüklenici taahhüt ettiği hizmeti teslim süresi içerisinde defaten veya kısmen (Bakımı ve onarımı tamamlanan araçlar teslim süresinin sonunu beklemeden teslim edecektir.
11.3.2. Taahhüt edilen hizmetin son teslim günü tatil gününe tesadüf ettiği takdirde teslimat, tatili müteakip ilk iş gününde yapılacaktır. Bundan dolayı gecikme cezası alınmayacaktır. Tatil gününe rastlayan teslimatlar, tatil gününü takip eden ilk iş gününde yapılmaz ise sözleşme tasarısının 17. maddesi hükümleri uygulanacaktır. Teslimatlar iş günü ve iş saatlerinde yapılacaktır.
11.3.3. Defaten veya kısmen teslim edilen mal, kat’i kabulü yapılıncaya kadar geçen süre içerisinde (red edilme hali dışında) yükleniciye geri verilmeyecektir.
11.3.4. Teslim süresine muayenede geçen süreler dahil değildir. Muayenede geçen süre; yüklenicinin malı doğrudan temin dokümanına uygun şekilde ilgili birliğe teslim ettiği tarihten (tarihi takip eden günden başlayarak) , muayene raporunun yükleniciye tebliğ tarihine (Dahil) kadar devam eden süredir.
11.3.5. Teslim süresi içerisinde yapılan hizmetin muayeneleri sonucunda uygun olmadığı tespit edildiğinde, yüklenici bu süre içinde tekrar bakım ve onarım yapabilecektir. Ancak işin süresi içinde uygun çıkmayan mallar yerine sadece bir defaya mahsus olmak üzere yeniden bakım ve onarım yapabilecektir.
11.3.6. Yüklenici, sözleşmeye uygun olarak taahhüdünü süresinde yerine getirmediği (hiç mal teslimatı yapmadığı veya teslim edilen malların muayenede uygun bulunmadığı veya işi bitirmediği) takdirde; sözleşme tasarısının 17. maddesi hükümleri uygulanacaktır.
11.3.7. Yüklenici, muayene sonucunun olumsuz çıkması durumunda, idarenin deposundaki malın/hizmetin (Hizmet alımı kapsamındaki araçları) tamamını muayene sonucunun kendisine tebliğini müteakip 3 (üç) gün içerisinde bulunduğu yerden kaldırmak zorundadır. Yüklenici, ret olan malı/hizmeti (Hizmet alımı kapsamındaki araçları) bu süre içerisinde kaldırmadığı takdirde; idare tarafından 20 (yirmi) gün süreli ihtar çekilecektir. Ret olan malın verilen ihtarlı süre içerisinde de kaldırılmaması durumunda sözleşme tasarısının 17. maddesi hükümleri uygulanarak, İhtarın tebliğini takip eden günden itibaren malın kaldırılmasına kadar geçecek süre için ardiye ve depolama ücretleri olarak her gün için sözleşme bedelinin %0,03 (onbindeüç) oranında ceza tahsil edilecektir. Ret olan malın ihtarlı süre son gününe kadar kaldırılmaması halinde teslim yerindeki Muhakemat Müdürlüğü vasıtası ile gerekli yasal işlemler başlatılacaktır. Geçen süre içerisinde malın miktarının eksilmesi veya evsafını kaybetmesinden dolayı idare ve alıcı birlik/kurum sorumlu olmayacaktır. Yüklenici süresi içerisinde geri almadığı mallara ilişkin olarak idareden herhangi bir hak talebinde bulunamaz.



11.4.Teslimat Programı:
Yüklenici veya kanuni vekili işe başlama tarihinden (sözleşmenin imzalanmasına müteakip) itibaren ayrıca bir tebligat beklemeksizin malı teslim edecektir.
11.5. Teslim Programında Değişiklik
Yüklenici, İdarece onaylanmış teslim programına aynen uymak zorundadır. Ancak zorunlu hallerde İdarenin uygun görüşü ile teslim programında değişiklik yapılabilir. İdarece onaylanan bir süre uzatımı bulunduğu takdirde, Yüklenici bu hususun kendisine tebliği tarihinden başlamak üzere 10 (on) gün içinde yeni duruma göre bir teslim programı düzenlemek zorundadır.

Madde 12- Teminata İlişkin Hükümler
12.1.Kesin Teminatın Türü ve Miktarı: Bu işe ilişkin kesin teminat miktarı sözleşme bedelinin yüzde altısı (%6) olup (rakam ile).............................................................................................................................TL.(yazı ile)...................................................................................................................................................................TL, yüklenici ...............................................................................................................................................(rakam ile)...................................................................................................................................................TL. (yazı ile) ..........................................................................................................................................................TL.teminat olarak vermiştir.
Kesin teminatın, kesin teminat mektubu olarak alınması halinde;
Kesin teminat mektubunun süresi ......../......../........... tarihine kadardır. Bu sözleşmeye göre süre uzatımı halinde kesin teminat mektubunun süresi, uzatılan süre kadar yenilenir. Kesin teminat mektubunun süresi; sözleşmenin yapılmasından itibaren en az 750(yediyüzelli) günü kapsayacak şekilde olacaktır.
12.2. Ek Kesin Teminat : Fiyat farkı ödenmesi öngörülerek ihale edilen işlerde fiyat farkı olarak ödenecek bedelin, sözleşme bedelinde artış meydana gelmesi halinde bu artış tutarının % 6 ‘sı oranında teminat olarak kabul edilen değerler üzerinden ek kesin teminat alınır. Fiyat farkı olarak ödenecek bedel üzerinden hesaplanan ek kesin teminat hak edişlerden kesinti yapılmak suretiyle de karşılanabilir. Ek kesin teminatın, teminat mektubu olarak alınması halinde; ek kesin teminat mektubunun süresi ....../........../........... tarihine kadardır. Süre uzatımı halinde ek kesin teminat mektubunun süresi, uzatılan süre kadar yenilenir. Ek kesin teminatın süresi kesin teminatın süresinden az olamaz.
12.3.Yüklenici tarafından verilen kesin ve ek kesin teminat, 4734 sayılı Kanunun 34 üncü maddesinde belirtilen değerlerle değiştirilebilir.
12.4. Kesin Teminat ve Ek Kesin Teminatın Geri Verilmesi: İşin, sözleşme ve ihale dokümanı hükümlerine uygun olarak yerine getirildiği ve Yüklenicinin bu işten dolayı İdareye herhangi bir borcunun olmadığı İdarece tespit edildikten sonra, kesin teminat ve varsa ek kesin teminatların tamamı; kat’i kabulünün ardından Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığı Sigorta Primlerinin Hak edişlerden Mahsup Edilmesi ve Ödenmesi ile Kesin Teminatların İadesi Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun olarak teminatın yarısı , garanti süresi dolduktan sonra kalanı yükleniciye iade edilir.
12.5. Yüklenicinin bu iş nedeniyle İdareye ve Sosyal Sigortalar Kurumuna olan borçları ile ücret ve ücret sayılan ödemelerden yapılan kanuni vergi kesintilerinin malın kesin kabul tarihine/garanti süresinin bitimine kadar ödenmemesi halinde protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın kesin ve ek kesin teminatlar paraya çevrilerek borçlarına karşılık mahsup edilir, varsa kalanı Yükleniciye iade edilir.
12.6. Her ne suretle olursa olsun, İdarece alınan teminatlar haczedilemez ve üzerine ihtiyati tedbir konulamaz.
12.7. Mahsup işleminin 12.5 inci madde uyarınca yapılmasına gerek bulunmayan hallerde, işin kabul tarihinden veya varsa garanti süresinin bitim tarihinden itibaren 2 (iki) yıl içinde İdarenin yazılı uyarısına rağmen talep edilmemesi nedeniyle iade edilmeyen kesin teminat mektupları hükümsüz kalır ve düzenleyen banka veya özel finans kurumuna iade edilir. Teminat mektubu dışındaki teminatlar sürenin bitiminde Hazineye gelir kaydedilir.

Madde 13- Ödeme yeri ve şartları
13.1. Ödeme Yeri: Sözleşmenin/Hizmetin bedeli (İlave işler nedeniyle meydana gelebilecek artışlara ilişkin bedel dahil) karşılığında yapılacak her türlü ödeme teslim alınacak hizmetin kat’i kabulünü müteakip; Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliğinde yazılı ve ilgili birimler tarafından usulüne uygun olarak hazırlanan belgeler (muayene raporu ve ekleri, kuruşlu belge, fatura vb.) tamam olmak koşulu ile; 4’üncü Kolordu Komutanlığı Mly. Büt. Ş. Md.lüğünce tahakkuka bağlanarak, Kolordu Komutanlığı Mal Müdürlüğünce 2015 mali yılı bütçesinden Genel Şartnamenin hatalı, kusurlu ve eksik işlere ilişkin hükümleri saklı kalmak kaydıyla iki ayda bir Maliye Bakanlığınca belirtilen usul ve esaslara göre yüklenici hesabına havale yapmak suretiyle, 03.7.3.03 harcama kaleminden Türk Parası (TL.) üzerinden yapılacaktır ödenecektir. Ödeme evrakları aşağıdadır:
a. Sözleşme ve ekleri (ilk ödemede gönderilecektir)
b. Hizmet İşleri Kabul Tutanağı (Kurulacak Hizmet İşleri Muayene ve Kabul Heyetince hazırlanacaktır)
c. Hizmet İşleri hak ediş Raporu (Kontrol teşkilatınca hazırlanacaktır)
ç. Faturalar
d. Yüklenici tarafından Yetkili servise onaylatılmış güncel tarihli Ford Otosan Yedek parça fiyat listesi (Yedek Parça kullanım durumlarında Kontrol Teşkilatına teslim edilecek.)
Yüklenici yapılan işe ilişkin hak ediş ve alacaklarını idarenin yazılı izni olmaksızın başkalarına devir veya temlik edemez. Temliknamelerin noterlikçe düzenlenmesi ve idare tarafından istenilen kayıt ve şartları taşıması zorunludur.

13.2.Ödeme Koşulları ve Zamanı: Yükleniciye yapılacak her türlü ödeme, 2 (iki) ayda bir olmak üzere teslim alınacak hizmetin kat’i kabulünü müteakip; Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliğinde yazılı ve ilgili birimler tarafından usulüne uygun olarak hazırlanan belgelere (İlgili mevzuata göre hazırlanacak hak ediş evrakları, muayene raporu ve ekleri, fatura vb.) istinaden, 4’üncü Kolordu Komutanlığı Mly. Büt. Ş. Md.lüğünce tahakkuka bağlanarak, 4’üncü Kolordu Komutanlığı Mal Müdürlüğünce 2015 mali yılı bütçesinden Türk Parası (TL.) üzerinden yapılacaktır. Ödeme emrinin nakit saymanlıklarına geç intikali ve nakit yokluğu gibi nedenlerle istihkakların ödenmesi geciktiği takdirde yüklenici herhangi bir hak talebinde bulunmayacaktır.
13.3. Akreditif : Bu madde boş bırakılmıştır.

Madde 14- Avans Verilmesi Şartları ve Miktarı
14.1. Bu iş için avans verilmeyecektir.

Madde 15- Fiyat Farkı
15.1. Yüklenici, varsa süre uzatımı da dahil olmak üzere sözleşme süresince, sözleşmenin tamamen ifasına kadar vergi, resim, harç ve benzeri mali yükümlülüklerde artışa gidilmesi veya yeni mali yükümlülüklerin ihdası gibi nedenlerle fiyat farkı verilmesi talebinde bulunamaz.
15.2. Bu iş için fiyat farkı verilmeyecektir.
15.3. Sözleşmede yer alan fiyat farkına ilişkin esas ve usullerde sözleşme imzalandıktan sonra değişiklik yapılamaz.
Madde 16- Alt Yüklenicilere İlişkin Bilgiler ve Sorumluluklar
16.1. Bu işte alt yüklenici çalıştırılmayacak ve işlerin tamamı yüklenicinin kendisi tarafından yapılacaktır. Yüklenici Ford araçlarının yetkili servisi olduğuna dair Yetkili Servis Belgesini ihale aşamasında ibraz edecektir. Bu husus ayrıca Hizmet İşleri Kontrol Teşkilatınca takip edilecektir.
16.2. Alt Yüklenicinin/Yüklenicilerin;
Adı, Soyadı(veya Ticaret Unvanı) : Bu madde boş bırakılmıştır.
Adresi : Bu madde boş bırakılmıştır.
Tel No : Bu madde boş bırakılmıştır.
Faks No : Bu madde boş bırakılmıştır.
Elektronik Posta Adresi(Varsa) : Bu madde boş bırakılmıştır.
Üstlendiği İşler : Bu madde boş bırakılmıştır.
16.3. İdarenin Yetkisi: Yüklenici, İdarenin önceden yazılı olurunu almak suretiyle sair yükümlülüklerinden gerekli gördüklerini alt yüklenici gerçek veya tüzel kişilere yaptırabilir. İdare, yüklenicinin kendisine bildireceği alt yükleniciyi kabul edip etmemekte veya herhangi bir zamanda alt yüklenicinin değiştirilmesini talep etmekte serbesttir. İdare, alt yükleniciler aracılığı ile yapılmasını sakıncalı gördüğü herhangi bir iş bölümünün doğrudan doğruya yüklenici tarafından yapılmasını her zaman isteyebilir. İdare, kendisi tarafından onaylanmış olmasına rağmen alt yüklenici tarafından yerine getirilen işlerin sözleşme ve şartname hükümlerine uygun olmadığı kanaatine varırsa, yükleniciden bu hususların giderilmesini istemek hakkına sahiptir. (Bu madde uygulanmayacaktır.)
16.4. Alt Yüklenici ile Yüklenicinin Sorumluluğu: Yüklenici, sözleşme süresi veya garanti süresi içerisinde, alt yükleniciye yaptırdığı malda ortaya çıkabilecek arıza, hata ve ayıplar ile montaj, bakım ve onarım ile yedek parça temini konusunda İdareye karşı sorumludur. Yüklenici, işlerin tümünü alt yükleniciye devredemeyeceği gibi, işlerin bir kısmını alt yüklenicilere (sözleşmede ismen belirtilenler hariç) verebilmek için de İdarenin iznini almak zorundadır. İdarenin bu konuda izin vermesi, yükleniciyi sözleşme ile yüklendiği mecburiyet veya sorumluluklarından kurtarmaz. Yüklenici alt yüklenicilerin, bunların acentelerinin, personelinin fiil, temerrüt ve ihmallerinden sorumlu olacaktır (Bu madde uygulanmayacaktır.)
16.5. Alt Yüklenici Olamayacaklar: 4734 sayılı Kanun ile 4735 sayılı Kanun ve ilgili mevzuatta ihalelere katılamayacağı belirtilenler alt yüklenici olamazlar. (Bu madde uygulanmayacaktır.)

Madde 17- Gecikme Cezası
17.1. İdare tarafından sözleşmenin 18’inci maddesinde belirtilen süre uzatımından ve sözleşme kapsamında yaptırılacak iş artışlarından kaynaklanan haller hariç, iş zamanında bitirilmediği/mal teslim edilmediği takdirde geçen her takvim günü için Yükleniciye yapılacak ödemelerden sözleşme bedeli üzerinden 0.0005 (onbindebeş) oranında gecikme cezası kesilecektir. Kesilecek toplam ceza tutarı hiçbir şekilde alım bedelini aşamaz.
17.2. Gecikme cezası Yükleniciye ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın ödemelerden kesilir. Bu cezanın ödemelerden karşılanamaması halinde Yükleniciden ayrıca tahsil edilir.
17.3. Bu gecikme ihtarının Yükleniciye tebliğinden itibaren 20 (yirmi) günü geçtiği takdirde İdare Sözleşmeyi feshedecektir.
17.4. İşin süresi içerisinde teslim edilen malların idareye teslim tarihinden itibaren muayene ve kabulünde geçen süreler işin süresinden sayılmaz. İşin süresi içerisinde uygun çıkmayan mallar yerine sadece bir defaya mahsus olmak üzere yeniden getirilen malların muayenesi yapılır.
17.5. Yüklenici sözleşmeyi imzalamakla onarımlarda FORD OTOSAN vasıtasıyla tedarik edilen orijinal yedek parça kullanmayı taahhüt eder. Bu kurala uymadığı takdirde yedek parçalar orijinal yedek parçalar ile değiştirilecek ve orijinal olarak takmadığı her bir kalem yedek parça için yapılacak ödemelerden sözleşme bedeli üzerinden 0.0005 (onbindebeş) oranında gecikme cezası kesilecektir.

Madde 18- Süre Uzatımı Verilebilecek Haller ve Şartları
18.1. Mücbir Sebepler: İdare; Yükleniciden kaynaklanan bir kusurdan ileri gelmemiş ve taahhüdün yerine getirilmesine engel nitelikte olması, Yüklenicinin bu engeli ortadan kaldırmaya gücünün yetmemesi, mücbir sebebin meydana geldiği tarihi izleyen 20 (yirmi) gün içinde Yüklenicinin İdareye yazılı olarak bildirimde bulunması ve bu durumun yetkili merciler tarafından belgelendirilmesi kaydıyla aşağıda belirtilen halleri mücbir sebep olarak kabul eder.
a) Doğal afetler,
b) Kanuni grev,
c) Genel salgın hastalık,
d) Kısmî veya genel seferberlik ilânı,
e) Gerektiğinde Kurum tarafından belirlenecek benzeri diğer haller.18.1.1. 18.1’ e göre zamanında yapılmayan başvurular dikkate alınmaz ve Yüklenici başvuru süresini geçirdikten sonra süre uzatımı isteğinde bulunamaz. Mücbir sebeplerden etkilenen Yüklenici, mücbir sebeplerin etkisinden kurtulduktan sonra bu durumu İdareye bildirmek zorundadır.
18.1.2. Bu hallerin belgelenmesi ve İdarece kabul edilmesi halinde süre uzatımı verildiği ve bunun kapsamı yükleniciye bildirilir. Bu durumda yüklenici yeni teslim sürelerini gösterir takvimi en geç 10 (on) gün içinde idareye bildirir.
18.1.3. Taraflar, mücbir sebeplerin sonucu olarak sözleşmeden kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirmede meydana gelebilecek gecikmeleri en aza indirmek için azami gayreti göstereceklerdir.
18.2. İdareden Kaynaklanan Sebepler:
18.2.1.İdarenin sözleşmenin ifasına ilişkin olarak bu sözleşmede yer alan yükümlülüklerini yüklenicinin kusuru olmaksızın, öngörülen süreler içinde yerine getirmemesi ( yer tesliminin, projelerin onaylanmasının gecikmesi gibi) ve bu sebeple sorumluluğu yükleniciye ait olmayan gecikmeler meydana gelmesi ve işin süresinde bitirilememesi halinde, bu durumun taahhüdün yerine getirilmesine engel olması ve yüklenicinin bu engeli ortadan kaldırmaya gücünün yetmemiş olması hallerinde, yüklenicinin idareye yazılı olarak bildirimde bulunması üzerine, durum İdarece incelenerek gecikme nedeni olarak kabul edilmesi halinde işi engelleyici sebeplere ve yapılacak işin niteliğine göre işin süresi gecikmeyi karşılayacak şekilde işin ilgili kısmı veya tamamı için uzatılabilir.
18.2.2. Yükleniciye süre uzatımı verilmesi halinde, yüklenici yeni teslim sürelerini gösterir takvimi en geç 10 (on) gün içinde idareye bildirir.
18.3. Sözleşmenin 30 uncu maddesi gereğince ilave işler nedeniyle iş artışının ortaya çıkması halinde işin süresi, bu artışla orantılı olarak işin ilgili kısmı veya tamamı için uzatılır.

Madde 19- Sözleşmenin Devir Şartları
19.1. Devire İlişkin Şartlar: Zorunlu hallerde ihale yetkilisinin yazılı izni alınmak kaydıyla Sözleşmenin devri mümkündür. İdare, sözleşmenin devredilmesine ilişkin talepleri değerlendirirken 4735 sayılı Kanunun 16 ncı maddesi kapsamında engel bir durumun olup olmadığını tespit edecektir. İhale yetkilisince gerekli iznin verilmesinin ardından, devir sözleşmesi imzalanmadan önce, sözleşmeyi devralan 4734 sayılı Kanunda sayılan değerler üzerinden sözleşme bedelinin % 6 sı oranında kesin teminatı İdareye vermek zorundadır. Bu durumda İdare, devredenden almış olduğu kesin teminatı devir sözleşmesinin imzalanmasını takip eden ilk iş günü içinde kendisine iade edecektir. Devir sözleşmesinde ihale yetkilisi, devreden ve devir alanın imzaları ile devreden ve devir alanın 4735 sayılı Kanunun 16 ncı maddesinde belirtilen durumlarının olmadığına ilişkin beyanlarının bulunması ve devir alacakların ilk ihaledeki şartları gerçekleştirmesi zorunludur. Sözleşmenin devrinin ihale yetkilisi tarafından onaylanması, devredeni, devir tarihine kadar yapmış olduğu işlere ilişkin sorumluluktan kurtarmaz.
19.2. İzinsiz Devir Hali: Yüklenicinin izinsiz devir yapması halinde sözleşme feshedilir ve 4735 sayılı Kanunun 16 maddesi hükümlerine göre işlem yapılır. Sözleşmenin izinsiz devredilmesi veya isim ve statü değişikliği gereği yapılan devirler hariç olmak üzere, bu sözleşmenin devredildiği tarihten itibaren ileriye veya geriye dönük olarak üç yıl içinde yüklenici tarafından başka bir sözleşmenin devredildiği veya devralındığının idare tarafından belirlenmesi halinde, sözleşme feshedilerek, devreden ve devir alan hakkında 4735 sayılı Kanunun 20, 22 ve 26’ncı madde hükümleri uygulanır.

Madde 20- Sözleşmede Değişiklik Yapılması
20.1.Sözleşme imzalandıktan sonra, sözleşme bedelinin aşılmaması ve idare ile yüklenicinin karşılıklı olarak anlaşması kaydıyla, aşağıda belirtilen hususlarda sözleşme hükümlerinde değişiklik yapılabilir:
(a) Malın montaj veya teslim yeri.
(b) Malın süresinden önce montaj ve teslim edilmesi kaydıyla işin süresi ve bu süreye uygun olarak ödeme şartları.
20.2. Bu hallerin dışında sözleşme hükümlerinde değişiklik yapılamaz ve ek sözleşme düzenlenemez.

Madde 21- Yüklenicinin Yükümlülükleri
21.1.Yüklenicinin Genel Yükümlülükleri
Yüklenici, işlere gereken özen ve ihtimamı göstermeyi, sözleşme konusu malı/işi, sözleşme ve ihale dokümanlarına göre belirlenen süre, miktar ve bedel dahilinde gerçekleştirmeyi ve oluşabilecek kusurları sözleşme hükümlerine uygun olarak gidermeyi kabul ve taahhüt eder. Yüklenici, üstlenmiş olduğu iş ve bu işe ilişkin programa uygun olarak, malın süresinde teslim ve montajı için gerekli her türlü makine, araç ve yardımcı tesisleri hazırlamak, her türlü malzemeyi ve personeli sağlamak zorundadır. İdarenin uyarı ve talimatlarına uymayarak, burada belirtilen yükümlülüklerin ihlal edilmesi halinde yüklenici, İdarenin ve üçüncü şahısların tüm zararlarını karşılamak zorundadır.
21.2. Yüklenicinin Montaja İlişkin Yükümlülükleri (Bu alım için 21.2. maddesi alt maddeleri ile 21.2.1. Sözleşmenin başlangıcında ve devamı sırasında, teslim programına uygun olarak yürütülmesini sağlamak üzere, Yüklenici tarafından yapılan hazırlıkların ve alınan önlemlerin yeterli olup olmadığı İdarece değerlendirilir ve tespit edilir.
21.2.2. Yüklenici, montaj ve diğer işler için gerekli olan tüm elektrik, su, gaz tesis ve bağlantılarını kullanması sırasında ortaya çıkacak olası zararları İdareye tazminle mükelleftir.
21.3. İş Programı (Bu alım için 21.3. maddesi alt maddeleri ile birlikte uygulanmayacaktır.)
21.3.1. Yüklenici personeli, şartnameye uygun olarak ve teslim programında belirtilen saatler arasında işlerini yürütecektir. Ancak, İdarece yapılacak alımın montaj, yerinde üretim gibi durumları da kapsayan teslim programında bir değişiklik yapılması halinde Yüklenici de bu yeni programa uygun olarak iş saatlerini İdarenin talebi doğrultusunda değiştirecektir. Yüklenici bu değişiklikler nedeni ile herhangi bir fiyat artışı talep etmeyecektir.
21.3.2. Yüklenici, 1 aydan fazla süreli ve montaj gerektiren işlerde 2 (İki) ayın bitiminde 3 nüsha faaliyet raporu hazırlayarak İdareye sunacaktır. Yüklenici tarafından raporlama kabul tarihine kadar devam edecektir. Her raporda;
(a) Teslimi gerçekleştirilen hizmet miktarları, işin aşaması ve alt yükleniciler tarafından yapılan işlerin aşamaları,
(b) Malların montajı, depolanması, işletmeye alınması, eğitim faaliyetleri gibi konularda bilgiler,
(c) Tehlike yaratan olaylar, çevre olayları dahil olmak üzere güvenlik ile ilgili bilgiler,
(d) İşin bitirilmesini tehlikeye sokan olayların ayrıntıları ile teslim programı ile fiili ilerlemenin karşılaştırılması, gecikmeleri gidermek üzere alınmış veya alınacak tedbirler;
(e) Yüklenicinin personeli ile ilgili kayıtlar,
(f) Varsa kalite belgeleri, test sonuçları ve malzemelere ilişkin sertifikalar, ile İdarece talep edilecek ilave belge ve bilgiler yer alacaktır.
21.4. Güvenlik Önlemleri
Yüklenici;
(a) İşle ilgili olarak uyulması gereken tüm güvenlik kurallarına uymayı,
(b) İşyerinde bulunma yetkisine sahip tüm personelin güvenliklerini sağlamayı,
(c) İşyerinin ve bu iş nedeniyle kendisine tevdi edilen her türlü ekipman, malzeme, araç gereç ile bilgi ve belgelerin güvenliğinin sağlanması için her türlü tedbiri almayı,
(d) Malın temini ile sair yükümlülüklerin yerine getirilmesi nedeniyle üçüncü kişilerin can ve mal güvenliklerinin sağlanması amacıyla ilgili mevzuat uyarınca her türlü tedbiri almayı, kabul eder.
21.5.Yüklenicinin Çalıştırdığı Personele İlişkin Sorumlulukları
21.5.1. Yüklenici, işin yerine getirilmesi sırasında yasa, yönetmelik ve tüzükler ile belirlenen ve ILO standartlarına uygun iş ve işçi sağlığı ile ilgili tüm güvenlik önlemlerini alacaktır.
21.5.2. Yüklenicinin ilgili mevzuata göre gerekli önlemleri almasına rağmen olabilecek kazalarda, Yüklenicinin personelinden kazaya uğrayanların tedavilerine ilişkin giderlerle kendilerine ödenecek tazminat Yükleniciye aittir. Ayrıca personelden iş başında veya iş yüzünden ölenlerin defin giderleri ile ailelerine ödenecek tazminatın tümü de Yüklenici tarafından karşılanır.
21.5.3. Yüklenicinin teknik ve idari personeli ile Alt Yüklenicileri ve bunların personeli arasında her ne şekilde olursa olsun, iş başında bulunmasına engel durumları tespit edilenler, İdare tarafından yapılacak bildirim üzerine, Yüklenici tarafından derhal iş başından uzaklaştırılır.
21.6. Malların Taşınması
21.6.1. Bu sözleşmede düzenlenen işlerin yapılmasına ilişkin her türlü taşıma gideri sözleşme bedeline dahildir. Taşıma kapsamında yapılacak her türlü tahmil, tahliye, depoda istifleme ve benzeri bütün giderler yükleniciye aittir.
21.6.2. Yüklenici, İş için gerekli tüm mal ve diğer kullanılması gerekli montaj malzeme ve ekipmanlarının ambalajlanmalarından, yüklenmelerinden, taşınmalarından, teslim alınmalarından, boşaltılmalarından, depolanmalarından ve korunmalarından sorumlu olacaktır. Malzemelerin taşınması sırasında meydana gelebilecek hasarların sonuçlarından Yüklenici sorumlu olacaktır.
21.6.3. Yüklenici, uluslararası veya denizaşırı taşıma gerektiren mal tedariki işlerinde Incoterms 2000 ve daha sonraki tarihlerde yayınlanacak güncel metinlere ve teslim şekline uygun olarak mal ve diğer kullanılması gerekli montaj malzeme ve ekipmanlarının ambalajlanmalarından, yüklenmelerinden, taşınmalarından, teslim alınmalarından, boşaltılmalarından, depolanmalarından ve korunmalarından sorumlu olacaktır.
21.7. Erişim Yolları
Yüklenici malın taşınması sırasında trafik akımı ve kendi personelinden dolayı yolların, köprülerin zarar görmemesi için makul ölçüler içerisinde çaba gösterecektir. Bu amaçla uygun taşıtların ve yolların kullanılması esastır. Yüklenici, yolları kullanma ile ilgili olarak yetkili makamlardan izin alınması gerekiyorsa bunları taşıma işleminin başlamasından önce temin edecektir. Erişim yollarının kullanılması nedeniyle, ilgili kurum ve kuruluşlardan gelecek her türlü talep, Yüklenici tarafından karşılanacaktır.
21.8. Çevrenin Korunması ve Müdahaleden Kaçınma
21.8.1.Yüklenici taşıma ve montaj sırasında, halkın huzuruna ve kamu düzenine ilişkin gereksiz ve haksız müdahale ve tecavüzlerden kaçınacaktır.
21.8.2. Yüklenici bu tür gereksiz ve haksız müdahalelerin tüm sonuçlarından sorumlu olacaktır.
21.8.3. Yüklenici, boşaltma ve montaj sırasında çevrenin korunması için sözleşme konusu malın niteliğine göre çevre mevzuatı ve diğer ilgili mevzuat hükümlerine göre gerekli tedbirleri alacaktır. Yüklenici, bu faaliyetlerinin sonucunda ortaya çıkabilecek kirlenme, gürültü ve benzeri nedenlerle insanlara ve mülkiyet haklarına gelebilecek zarar ve rahatsızlıkların bertaraf edilmesi için gerekli tüm tedbirlerin makul ölçüler içinde alınmasından sorumlu olacak ve yürürlükteki sağlık ve çevre mevzuatına uygun davranacaktır. Yüklenicinin bu yükümlülüğünü yerine getirmemesi nedeniyle doğabilecek zararların İdareye tazmin ettirilmesi halinde, İdare tarafından ödenmek zorunda kalınacak tüm bedeller, Yüklenicinin alacaklarından kesilmek suretiyle tahsil edilecektir. Yüklenicinin alacaklarının İdare tarafından ödenen bu bedelleri karşılamaya yetmemesi halinde İdarenin dava hakkı saklıdır.

21.9. Gizlilik: Yüklenici, işle bağlantılı olarak elde ettiği her tür bilgi ve dokümanı özel ve gizli tutacak ve Sözleşmenin yerine getirilmesi amaçları için gerekebilecek haller dışında, İdarenin önceden yazılı izni olmaksızın Sözleşmeye ait her hangi bir detayı ifşa etmeyecek veya yayınlamayacaktır. Türk yargı mercilerinin kararları saklı kalmak kaydıyla Sözleşmenin amaçları doğrultusunda her hangi bir ifşa veya yayınlama gerekliliği konusunda bir uyuşmazlık ortaya çıkarsa İdarenin bu konudaki kararı nihai olacaktır.

Madde 22- Eğitim
22.1. Bu iş için eğitim verilmeyecektir.

Madde 23- Yeni Model ve Dokümantasyonu (Bu alım için 23’üncü madde uygulanmayacaktır.)

Madde 24- Ambalajlama (Bu alım için 24’üncü madde uygulanmayacaktır.)

Madde 25- Reklam Yasağı

Yüklenici, İdare tarafından yazılı olarak izin verilmediği sürece, temin ettiği mal ile ilgili olarak İdarenin adını broşür veya herhangi bir tanıtım vasıtasında kullanamaz, ilan edemez.

Madde 26- Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları
26.1. Yüklenici, Sözleşme hükümlerine göre sağlayacağı mal ve montaj sistemleri ile bunların herhangi bir parçasına ait marka, patent, endüstriyel tasarım ve faydalı model hak bedellerini ödeyecektir. Sözleşmeye göre üstlendiği yükümlülüklerini yerine getirmesi sırasında veya getirmesi nedeniyle, ilgili mevzuat hükümleri gereğince koruma altına alınmış fikri ve/veya sınai mülkiyet konusu olan bir hak ve/veya menfaatin ihlal edilmesi halinde, bundan kaynaklanan her türlü idari, hukuki, cezai ve mali sorumluluk kendisine aittir. Yüklenici bu konuda idareden herhangi bir istemde bulunamaz. Buna rağmen idare hukuksal bir yaptırımla karşı karşıya kalırsa, diğer hakları saklı kalmak kaydıyla yükleniciye rücu eder. İdarenin talebi üzerine yüklenici, sözleşme imzalanmadan önce, üstleneceği hizmetin fikri ve sınai mülkiyet konusu olup olmadığını, eğer bu kapsamda ise, konuya ilişkin kendisine ve üçüncü kişilere ait hak ve yükümlülükleri, idareye tam olarak bildirmek ve belgelendirmek zorundadır. Bu ödevin hiç veya gereği gibi yerine getirilmemesi nedeniyle idare herhangi bir zarara, zarar tehlikesine veya hak kaybına uğrarsa, bu nedenle uğradığı her türlü zararı diğer hakları saklı kalmak üzere ( yoksun kalınan kar ve kaçırılan fırsatlar dahil ) Yükleniciden tahsil ve tazmin eder.
26.2. Yüklenici, mal üzerindeki fikri ve/veya sınai mülkiyet konusu hak veya eser üzerindeki hakların lisanslarını İdare adına temin edecektir.
26.3. Sözleşme konusu malın İdare tarafından geliştirilmiş yeni bir patent, tasarım, buluş, faydalı model ve benzeri kapsamda olması halinde Yüklenici bu fikri ve sınai haklara tecavüz etmeyeceğini, kendisine teslim edilen proje veya teknik belgelere dayalı olarak herhangi bir sınai mülkiyet iddiasında bulunmayacağını şimdiden kabul ve taahhüt eder.

Madde 27- Mevzuata Uygunluk
Yüklenici, ilgili bütün ihbarların verilmesi ve bütün ödemelerin yapılması da dahil olmak üzere,
(a) İşin yürütülmesine ve tamamlanmasına ve malda/işte olabilecek kusurların düzeltilmesine ilişkin olarak bütün Kanun, yönetmelik, tüzükler, kararname, genelge, tebliğ ve diğer ilgili mevzuata,
(b)Kamu Kurum ve Kuruluşlarının alacağı kararlar ile Mahkeme kararlarına, uyacak ve İdareyi bu hükümlerin ihlali nedeniyle maruz kalabileceği bütün cezalardan ve sorumluluklardan dolayı tazmin edecektir.

Madde 28- Yüklenicinin, İdarenin Personeli, Üçüncü Kişiler ve Diğer Yüklenicilerle Ortak Çalışma Esasları
Yüklenici,
(a) İdarenin bu sözleşme kapsamı dışındaki işler nedeniyle sözleşme imzalamış olduğu ve Yüklenici ile aynı mekan içerisinde faaliyetlerini yürütmekte olan diğer bütün yüklenicilere ve onların personeline,
(b) İdarenin personeline,
(c) Sözleşmeye dahil edilmemiş bulunan herhangi bir işin veya İdarenin Sözleşme konusu işle bağıntılı olarak ya da yardımcı olması amacıyla yaptığı herhangi bir Sözleşmenin işyerinde veya yakınında yürütülmesinde çalıştırılabilecek olan usulünce yetkilendirilmiş diğer şahıslara ve onların personeline, işlerini yapmaları için gereken bütün makul kolaylıkları sağlayacaktır.

Madde 29- Yüklenicinin Tazmin Sorumluluğu

29.1. Yüklenici, taahhüdü çerçevesinde kusurlu veya standartlara uygun olmayan mal temini, teslimi veya kullanılması, taahhüdün sözleşme ve şartname hükümlerine uygun olarak yerine getirilmemesi ve benzeri nedenlerle ortaya çıkan zarar ile üçüncü kişilere, çevreye veya İdare personeline verilen zarar ve ziyanlardan doğrudan sorumludur. Ayrıca haklarında 4735 sayılı Kanunun 27 inci maddesi hükümleri uygulanır.

29.2. İdareye teslim esasıyla/şartıyla gerçekleştirilen alımlarda, sözleşme konusu malların kabule kadar korunmasından Yüklenici sorumludur. Bu nedenle Yüklenici, malların özellik ve niteliklerine göre, deprem, su baskını, toprak kayması, fırtına, yangın, hırsızlık, kâr kaybı, üçüncü kişiler tarafından verilecek zararlar dahil olmak üzere malın zayii, kısmen veya tamamen hasar görmesi gibi durumlarda malı yenisi ile değiştirmek zorundadır.

29.3. Malın Yüklenici tarafından kendi nam ve hesabına sigorta ettirilmiş olması halinde söz konusu sigortalara ilişkin poliçelerin bir örneği Yüklenici tarafından İdareye verilecektir.

Madde 30- Sözleşme kapsamında yaptırılabilecek ilave işler, iş eksilişi ve işin tasfiyesi
İdare ve yüklenici tarafından sözleşmenin imzalanması aşamasında objektif olarak öngörülemeyen durumlar nedeniyle bir iş artışının zorunlu olması halinde, artışa konu olan işi;
Sözleşmeye konu alım içinde kalması ve İdareyi külfete sokmaksızın asıl işten ayrılmasının teknik veya ekonomik olarak mümkün olmaması şartlarıyla sözleşme bedelinin % 20'sine kadar oran dahilinde, süre hariç sözleşme ve ihale dokümanındaki hükümler çerçevesinde yükleniciye yaptırmaya idare yetkilidir.
İşin bu şartlar dahilinde tamamlanamayacağının anlaşılması durumunda ise artış yapılmaksızın hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir. Ancak bu durumda, işin tamamının ihale dokümanı ve sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirilmesi zorunludur.
Sözleşme bedelinin % 80'inden daha düşük bedelle tamamlanacağının anlaşılması halinde, yüklenici işi bitirmek zorundadır. Bu durumda yükleniciye, yapmış olduğu gerçek giderleri ve yüklenici kârına karşılık olarak, sözleşme bedelinin % 80'i ile sözleşme fiyatlarıyla yaptığı işin tutarı arasındaki bedel farkının % 5'i kabul tarihindeki fiyatlar üzerinden ödenir.
Ancak idare tarafından öngörülen arızaların ortaya çıkması halinde idare ile yüklenici arasında karşılıklı mutabakat imzalanarak ilgili aracın bakım ve onarımı tamamlanacaktır.

Madde 31- Sigorta
31.1. İdari şartnamede sigortaya ilişkin bir zorunluluk olmadığı hallerde, Yükleniciler malın tamamını, İdareye teslim edildiği tarihten malın kabulüne kadar geçen süreler için sigorta ettirmemeleri halinde ortaya çıkan zararlar yükleniciye aittir.
31.2. Yüklenici, sözleşme veya eklerinde aksine bir hüküm bulunmadığı takdirde, işyerlerindeki her türlü mal, araç, malzeme, iş makineleri, taşıtlar, tesisler ve benzeri ile yapılan işin bütün kısımlarını, özellik ve niteliklerine göre, deprem, su baskını, toprak kayması, fırtına, yangın, hırsızlık, kâr kaybı, üçüncü kişiler tarafından verilecek zararlar mali mesuliyet vb. tehlikeler ile İdarece gerekli görülenlere karşı (all risk)
sigorta ettirmekle yükümlüdür. Sigortaya esas alınacak bedeller, mal bedeli, ödeme tutarları ile geçici tesis, makina, araç, taşıt ve benzeri için piyasa rayiçlerine göre hesaplanan bedellerin toplamıdır. Yüklenicinin sözleşme ile üstlendiği sorumluluk ve yükümlülükler söz konusu (all risk) sigortalarla sınırlandırılmıştır. (Bu madde uygulanmayacaktır.)
31.3. Ancak İdarece bu tür bir yükümlülük idari şartname ve sözleşme ile yükleniciye getirilmemiş ise; Sözleşme konusu mallar ile bunların montajında kullanılacak her türlü araç, malzeme, iş makineleri, taşıtlar ve benzeri ile kabul süresinin başından sonuna kadar olan süreci düzenleyen hükümler dikkate alınmak şartı ile kabul tarihine kadar, korunmasından ve doğacak tüm zararlardan Yüklenici sorumludur.
31.4. Poliçelerin İdareye Verilmesi
Sigorta zorunluluğunun olduğu hallerde; söz konusu sigortalara ilişkin poliçeleri Yüklenici, iş programı ile birlikte İdareye vermek zorundadır. Aksi halde ödeme yapılmaz. Sözleşmenin feshi veya tasfiyesi halinde bu sigortalar, iş yeni Yükleniciye ihale edilinceye kadar devam ettirilir ve bu süreye ilişkin sigorta giderleri ilk Yükleniciye ait olur. Ancak bu süre, fesih veya tasfiye tarihinden başlamak üzere 90 (doksan) günü geçemez. (Bu madde uygulanmayacaktır.)

Madde 32- İdarenin Yükümlülükleri
32.1. Montaj Gerektiren İşlerde İşyerinin Yükleniciye Teslimi
Malın cinsi veya niteliği gereği, malın montajının yapılacağı işyerleri Sözleşmenin imza tarihini müteakiben İşe Başlama yazısı ile Yüklenicinin kullanımına hazır hale getirilecektir. İşyerinin teslimi sırasında taraflarca İşyerinin halihazır durumunu gösteren bir tutanak düzenlenecektir. İdare, malın montajının yapılacağı yerleri Yükleniciye yazılı olarak bildirerek her zaman değiştirme hakkına sahiptir. İşyerinin değişikliği, malın teslim veya montajın yapılacağı yerlerin Yükleniciye tesliminde gecikme olması ve bu gecikmenin İşin bir kısmının veya hepsinin zamanında bitirilmesini etkilemesi halinde İş süresi, işin bir kısmı veya hepsi için gereği kadar İdare tarafından uzatılır. Yükleniciye ait malzeme ve araçların konulacağı yerler ile personelinin çalışacağı yerler İdare tarafından Yükleniciye bedelsiz olarak verilecektir. (Bu madde uygulanmayacaktır.)
32.2. Montajlı İşlerde Plan ve Projelerin Yükleniciye Teslimi
Malın cinsi ve niteliği gereği, İdare, Yüklenicinin montaj sırasında ihtiyaç duyacağı plan ve projeleri Yükleniciye tutanakla teslim edecektir. Yüklenici masraflarını karşılamak kaydıyla söz konusu belgelerden daha fazla nüsha isteme hakkına sahiptir. Yüklenici teslim aldığı her türlü plan ve projelerin gizliliğini korumakla yükümlüdür. (Bu madde uygulanmayacaktır.)
32.3. İzinler ve Ruhsatlar
Sözleşme konusu malların teslim ve/veya montajı için gerekli izin, ruhsat ve onaylardan İdarenin yükümlülüğünde olanların alınması ve/veya bu konuda yükleniciye gerekli yardımların yapılması İdarenin yükümlülüğü altındadır. (Bu madde uygulanmayacaktır.)
32.4. İdarenin Personeli
Sözleşme konusu ile sınırlı olmak ve şartnamede belirtilmiş olması kaydıyla; malların teslimi, montajı, işletmeye alınması ve bu mallarla ilgili eğitim verilmesi için Yüklenicinin İdarenin personelinden yardım alması veya birlikte çalışması gerekmekte ise İdare; Yüklenicinin personeline gerekli yardımda bulunacak ve/veya birlikte çalışacak personelinin adını, soyadını, çalıştıkları birimleri, yardım veya işin kapsamı ile süresini, Yükleniciye yazılı olarak bildirecektir. (Bu madde uygulanmayacaktır.)

Madde 33- Bildiriler, Olurlar, Onaylar, Belgeler ve Tespitler
İdare ve Yüklenici arasındaki her tür iletişim yazılı yapılacaktır. Sözleşmeye göre taraflardan birinin işin yürütülmesi ve malın teslim edilmesine ilişkin bir izin, onay, belge, olur verilmesi veya tespit yapılması ihbar, çağrı veya davette bulunması gerektiğinde bu işlemler taraflar aksini kararlaştırmadıkça yazılı olacaktır.

Madde 34- Yüklenicinin Vekili Yüklenici bu sözleşmeden kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirirken İdarenin onayı ile sorumlu bir vekil atayabilir. Bu durumda yüklenici, Sözleşmenin imzalanmasını müteakiben İdarenin uygun göreceği bildirim süreleri ve koşullar dahilinde noterlikçe tanzim edilecek yetki belgesi ile birlikte yetkili temsilcisinin (yüklenici vekili) adı, soyadı, adres ve telefonlarını İdareye bildirmekle mükelleftir. Yüklenici vekili, İdarece istendiği zaman işlerle ilgili denetimler ve çalışmalar sırasında Komisyon ile birlikte çalışacaktır.

Madde 35 – Denetim, Muayene ve Kabul İşlemleri
35.1. Hizmet İşleri Kontrol Teşkilatı Hizmet İşleri Genel Şartnamesinin dördüncü bölümünde belirtilen yetki ve görev kapsamında bakım ve onarımı yapılan araçlarla ilgili olarak sözleşme ve eklerinde tespit edilen standartlara (kalite ve özelliklere) uygun yürütülüp yürütülmediği bizzat yüklenici tesislerinde kontrol edecektir.
Hizmet İşleri Kontrol Teşkilatı ihtiyaç duyması durumunda bakım/onarım sonucu kullanılan malzemelerin indirimsiz bedellerini öğrenmek amacıyla ana distribütör veya birinci kademe diğer servislerden teyit isteyebilir. Aynı zamanda yüklenici kontrol teşkilatının talep ettiği teyitleri sağlayabilir. Teyit için yüklenici, distribütör/aracın üreticisi tarafından kuruluş on-line fiyat ekranlarını göstermesi yeterlidir. Fiyatlar arasında hata tespit edilmesi durumunda yüklenici hatayı düzeltir. Bu kapsamda araçlara takılan yedek parçaların üretici firma tarafından yayımlanan parça katoloğundaki parça kodu ile kontrol edilecek ve her bir araç için tutanak tutulacaktır. Yüklenici takılan yedek parçaların yedek parça tedarikçisine ait dokümanlara dayanarak orijinal olduğuna dair taahhütname verecektir. 10 yılını doldurmuş araçlara orijinal yedek parça bulunamaması durumunda idarenin onayı alınarak orjinal muadilinde malzeme kullanabilecektir. Hizmet İşleri Kontrol Teşkilatı iki aylık dönemler içerisinde toplanan faturalara ve kabul belgelerine istinaden hak ediş düzenleyecektir.

35.2. İdare tarafından (Muayeneyi yapacak heyeti) öncelikle yükleniciye muayene ve kabul işlemlerinin yapılacağı tarih bildirilerek; belirtilen yer, gün ve saatte kendisinin veya yetkili vekilinin hazır olması yazılı olarak bildirilir. Bildirimin postaya verilmesini takip eden yedinci gün yükleniciye tebliğ edilmiş sayılır. Bildirim imza karşılığı elden tebliğ edilmek suretiyle de yapılabilir.

35.3. Teslim edilen malın muayenesi doğrudan temin alımı dokümanı hükümlerine uygun olarak yapılacaktır.
35.3. Yüklenici, sözleşmeye uygun olarak taahhüdünü süresinde yerine getiremediği (hiç mal teslimatı yapmadığı veya teslim edilen malların muayenede uygun bulunmadığı veya işi süresinde bitirmediği) takdirde; sözleşme tasarısının 17. maddesine göre çekilecek ihtarlı sürede sadece 1 (bir) defa mal getirme (Hizmet yapma)hakkına sahiptir. İhtarlı sürede teslim edilecek mallar/hizmetler, idare tarafından ihtarın tebliğinden önce teslim alınmaz.

Madde 36- Ödeme Belgelerinin Düzenlenmesi
36.1. Yüklenicinin teslim edeceği mal götürü olarak, partiler veya bölümler halinde ya da tek bir kerede teslim alınacaksa, Yüklenici veya vekilinin hazır bulunması ile Komisyon tarafından; her teslimatta;
a) Sözleşme başlangıcından itibaren teslim edilen malların miktarı,
b) Malların ya da yapılan işin Sözleşme ve ekinde yer alan teknik şartnameye uygunluğu,
bir kabul tutanağı ile tespit edilir. Tutanak sonucunda komisyon malların kalitesini, teknik şartnamede belirtilen özelliklerine uygunluğu ile varsa hatalı ve kusurlu olanları belirtir. Komisyon burada yazılanlarla sınırlı olmaksızın varsa ilave görüşlerine de sözleşme ve teknik şartname çerçevesinde komisyonun görev ve yetkileri dahilinde raporunda yer verir."
36.2. Komisyon tarafından, raporun sonuç bölümünde malların hatasız kabulü ile malların/işlerin gerekli özellikleri taşımaması ya da teknik şartnamesine uymaması halinde reddini içerir rapor düzenlenir ve İdareye sunulur.
36.3. İdare, kabule ilişkin belgeyi ödeme belgesinin eki yapmak suretiyle malın bedelinin ödenmesine ilişkin mevzuatına uygun bir ödeme belgesi düzenleyerek ödeme işlemlerini başlatır. Ancak akreditif ve avans ödemelerinde, ödeme yapılabilmesi muayene kabul işlemlerinden muaftır.
36.4. İdare, Komisyonca kabul raporu düzenlenmesinden itibaren Yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 30 (otuz) gün içinde Yükleniciye veya vekiline ödemeyi yapacaktır.

Madde 37- Kabulden Sonraki Hata ve Ayıplardan Sorumluluk
Yüklenicinin bu sözleşme gereği teslim ettiği mallarda, malzemenin hileli olmasından veya malın teknik gereklerine uygun imal edilmemiş olmasından dolayı zarar ve kayıplar oluştuğu takdirde bu zarar ve kayıplar, Yükleniciye tamamlattırılır veya ödettirilir.

Madde 38- Yüklenicinin Sözleşme İle Teslimini Taahhüt Ettiği İşe İlişkin Sorumluluğu
38.1. Herhangi bir işin, Komisyonun denetimi altında yapılmış olması Yüklenicinin, üstlenmiş olduğu işi, yasalara, meslek kurallarına, malın türüne göre ilgili mevzuatına, sözleşme ve şartnamelerine uygun olarak teslim etmek hususundaki yükümlülüklerini ve bu konudaki sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.
38.2. Yüklenici, montaj projelerinin ve/veya teknik belgelerin, montaj veya teslim için gösterilen yerin sözleşmenin ifasına engel teşkil edecek nitelikte olduğunu veya teknik açıdan yetersiz olduğunu ileri sürerse bu husustaki karşı görüşlerini talimat veya belgelerin teslim ediliş tarihinden başlayarak 20 (yirmi) gün içinde İdareye yazı ile bildirmek zorundadır. (Bu madde uygulanmayacaktır.)

Madde 39- Sözleşme ve Eklerine Uymayan İşler
39.1. Yüklenici teslim, montaj ve ambalajlama şekli ve durumu, sözleşme ve şartnamelere uymayan, eksik ve kusurlu oldukları tespit edilen malları, İdarenin talimatı ile belirlenen süre içinde bedelsiz olarak değiştirmek veya düzeltmek zorundadır. Bundan dolayı bir gecikme olursa bu sözleşmenin gecikme cezasına ilişkin hükümleri uygulanır.
39.2. Yüklenici tarafından mala ait teknik dokümandan farklı olarak önerilen işler, ancak teknik ve sanat kurallarına ve istenen özelliklere uygun ve mevcudundan daha iyi özelliklere sahip olduğu komisyon tarafından onaylanması halinde kabul edilebilir. Ancak, bu takdirde yüklenici ilave bedel isteyemez. 47
Madde 40- Onay Verilmesinin Sorumluluğu Ortadan Kaldırmaması
Herhangi bir işin üretim aşamasında ya da teslim öncesi imalat aşamasında denetlenmiş olması veya işe onay verilmiş olması, yüklenicinin üstlenmiş olduğu işi bütünüyle projelerine, sözleşme ve şartnamelerine, teknik ve sanat kurallarına uygun olarak yapmak hususundaki yükümlülüklerini ve bu konudaki sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.

Madde 41- Garanti ve Bakım, Onarım
41.1. Garanti: Yüklenici tarafından teslim edilecek malların/hizmetin kabulünden sonra asgari 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunda öngörülen hükümler saklı kalmak kaydı ile 2 (iki) yıl (kullanım) garanti süresi olacaktır. Yüklenici bu mallara/hizmete ait garanti belgelerini İdare adına düzenletmek ve orijinal nüshalarını İdareye teslim etmekle mükelleftir. Garanti kapsamındaki malzemede sözleşme süresi içerisinde tespit edilecek hata, ayıp ve eksikliklerin garanti sağlayan kişi veya kuruluş tarafından giderilmesini Yüklenici üstelenecektir. Bu yükümlülüğün Yüklenici tarafından yerine getirilmemesi halinde İdare, garantinin sağlanması için yapacağı tüm giderleri Yüklenicinin alacaklarından kesmek veya teminatını paraya çevirmek suretiyle tahsil etmek hakkına sahiptir. Yüklenici malın kati kabul tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 2 (iki) yıl süreli Garanti Taahhütnamesi verecektir.
41.2. Yüklenicinin sözleşmede hüküm altına alınmış olmasına rağmen; bakım ve onarım yükümlülüğünü yerine getirmekten imtina etmesi veya gecikmeli olarak yerine getirmesi nedeniyle mallarda oluşacak zarar ve hasarların giderilmesinden Yüklenici sorumlu olacaktır. Yüklenicinin bakım ve onarım yükümlülüğünü tam veya zamanında yerine getirmemesi sebebiyle malın onarımı imkansız hale gelmişse ve bu durum garanti kapsamı dışında ise, Yüklenici, malın aynısını ücretsiz temin etmekle yükümlü olacaktır.

Madde 42- Sözleşmenin Feshi ve Tasfiyesi
42.1. İdarenin Sözleşmeyi Feshetmesi
Aşağıda belirtilen hallerde idare sözleşmeyi fesheder:
(a) Yüklenicinin taahhüdünü ihale dokümanı ve sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirmemesi veya işi süresinde bitirmemesi üzerine, bu sözleşmenin gecikme cezasını düzenleyen maddesinde belirlenen oranda gecikme cezası uygulanmak üzere, İdarenin yirmi (20) günden az olmamak kaydıyla bu sözleşmede belirlediği süreyi içeren ve nedenleri açıkça belirtilen ihtarına rağmen aynı durumun devam etmesi,
(b) Sözleşmenin uygulanması sırasında yüklenicinin 4735 sayılı Kanunun 25 inci maddesinde sayılan
yasak fiil veya davranışlarda bulunduğunun tespit edilmesi, hallerinde, ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir.
42.2. Sözleşmeden Önceki Yasak Fiil veya Davranışlar Nedeniyle Fesih
Yüklenicinin, ihale sürecinde 4734 sayılı Kanuna göre yasak fiil veya davranışlarda bulunduğunun sözleşme yapıldıktan sonra tespit edilmesi halinde, kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir. Ancak, taahhüdün en az % 80'inin tamamlanmış olması ve taahhüdün tamamlattırılmasında kamu yararı bulunması kaydıyla;
(a) İvediliği nedeniyle taahhüdün kalan kısmının yeniden ihale edilmesi için yeterli sürenin bulunmaması,
(b) Taahhüdün başka bir yükleniciye yaptırılmasının mümkün olmaması,
(c) Yüklenicinin yasak fiil veya davranışının taahhüdünü tamamlamasını engelleyecek nitelikte olmaması, hallerinde, İdare sözleşmeyi feshetmeksizin Yükleniciden taahhüdünü tamamlamasını isteyebilir ve bu takdirde Yüklenici taahhüdünü tamamlamak zorundadır. Ancak bu durumda, Yüklenici hakkında 4735 sayılı Kanunun 26 ıncı maddesi hükmüne göre işlem yapılır ve yükleniciden kesin teminat ve varsa ek kesin teminatların tutarı kadar ceza tahsil edilir. Bu ceza, ödemelerden kesinti yapılmak suretiyle de tahsil edilebilir.
42.3. Mücbir Sebeplerden Dolayı Sözleşmenin Feshi
Mücbir sebeplerden dolayı İdare veya Yüklenici sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilir. Ancak Yüklenicinin mücbir sebebe dayalı bir süre uzatımı talebi varsa idarenin sözleşmeyi feshedebilmesi için uzatılan sürenin sonunda işin sözleşme ve eklerine uygun şekilde tamamlanmamış olması gerekir. Sözleşmenin feshedilmesi halinde, hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilerek kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar iade edilir.
42.4. Yüklenicinin Sözleşmeyi Feshetmesi
Sözleşme yapıldıktan sonra mücbir sebep halleri dışında, Yüklenicinin mali acz içinde bulunması nedeniyle taahhüdünü yerine getiremeyeceğini gerekçeleri ile birlikte yazılı olarak İdareye bildirmesi halinde, ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir.
42.5. Fesih Tarihinin Belirlenmesi
42.5.1. 4735 sayılı Kanunun 19 uncu maddesine göre Yüklenicinin fesih talebinin İdareye intikali, aynı Kanunun 20 inci maddesinin (a) bendine göre belirlenen sürenin bitimi, 20 inci maddenin (b) bendi ile 21 inci maddeye göre ise tespit tarihi itibariyle sözleşme feshedilmiş sayılır. Bu tarihleri izleyen yedi gün içinde İdare tarafından fesih kararı alınır. Bu karar, karar tarihini izleyen beş gün içinde Yükleniciye bildirilir.
42.5.2. 4735 sayılı Kanunun 19, 20 ve 21 inci maddelerine göre sözleşmenin feshedilmesi halinde, kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar alındığı tarihten gelir kaydedileceği tarihe kadar Devlet İstatistik Enstitüsünce yayımlanan aylık toptan eşya fiyat endeksine göre güncellenir. Güncellenen tutar ile kesin teminat ve varsa ek kesin teminatların tutarı arasındaki fark Yükleniciden tahsil edilir. Ödemelerden kesinti yapılmak suretiyle teminat alınan hallerde, alıkonulan tutar gelir kaydedileceği gibi, sözleşmenin feshedildiği tarihten sonra yapılmayan iş miktarına isabet eden teminat tutarı da aynı şekilde güncellenerek Yükleniciden tahsil edilir. Gelir kaydedilen teminatlar, Yüklenicinin borcuna mahsup edilemez.
42.5.3. 4735 sayılı Kanunun 19, 20 ve 21 inci maddelerine göre sözleşmenin feshedilmesi halinde, Yükleniciler hakkında 4735 sayılı Kanunun 26 ıncı hükümlerine göre işlem yapılır. Ayrıca, sözleşmenin feshi nedeniyle idarenin uğradığı zarar ve ziyan Yükleniciye tazmin ettirilir. İdare fesih işleminden sonra işi 4734 sayılı Kanunda belirlenen usullerden uygun olan biri ile ihale etmekte serbesttir. Geri kalan işlerin başka bir yükleniciye ihalesinden dolayı, Yüklenici hiçbir hak iddiasında bulunamaz.
42.6. Fesih Halinde Yapılacak İşlemler
42.6.1. Sözleşmenin feshi halinde, Yüklenici İşyerini terk eder. İdare tarafından istenilen malzemeleri, araçları, tüm evrak ve belgeleri, İş için yaptırdığı tasarım ve çizimleri, İdareye yazılı bir tutanakla teslim eder. Yüklenici, alt yüklenici sözleşmeleri, İşyerinin korunması ve alınması gereken güvenlik önlemleri konularında İdarenin vermiş olduğu makul talimatları derhal yerine getirir. Sözleşmenin feshi halinde, İdarenin İşi başka bir yükleniciye tamamlatması halinde, Yüklenicinin belgelerini kullanabilir. Bu durumda, Yüklenici herhangi bir hak iddia edemez.
42.6.2. İdare, Yüklenicinin İşyerindeki montaj malzemeleri ile geçici tesislerin teslim edileceği zamanı yazılı olarak bildirir. Bu ihbar üzerine, Yüklenici risk ve masrafları kendisine ait olmak üzere İşyerini terk eder. Yüklenicinin, İdareye ödemesi gereken bir tutar bulunması halinde, İdare söz konusu malzemeler ve geçici tesisleri bu tutarı karşılamak üzere satabilir ve varsa bakiye tutar Yükleniciye ödenir.
42.6.3. Fesih tarihi itibariyle İdare, Yüklenici tarafından yapılan veya teslim edilen mal miktarlarını, hata ve eksiklerinin giderilme masrafları ile Sözleşme gereğince Yükleniciye ödenmesi gereken değerleri tespit eder.
42.6.4. İdare, hata ve eksikler varsa, İdare tarafından yapılacak masraflar belirleninceye kadar Yükleniciye yapacağı ödemeleri durdurma hakkına sahiptir.
42.6.5. Sözleşmede hüküm olmayan hallerde, genel hükümlere göre işlem yapılır.
42.6.6. Sözleşmenin feshedilmesi halinde, Yüklenicinin kesin teminatı ve varsa ek kesin teminatı:
a) Tedavüldeki Türk parası ise doğrudan doğruya,
b) Banka teminat mektubu ise bankadan / özel finans kurumundan tahsil edilerek,
c) Devlet tahvilleri, Hazine kefaletini haiz tahviller ise paraya çevrilmek suretiyle, gelir kaydedilir. Gelir kaydedilen kesin teminat, Yüklenicinin borcuna mahsup edilemez.
42.7. Sözleşmenin Feshi Halinde Yüklenicinin Mallarının Tahliyesi (Bu alım için 42.7. maddesi alt maddeleri ile birlikte uygulanmayacaktır.)
42.7.1. Sözleşmenin feshi halinde Yüklenici İdarenin iznini almaksızın İşyerindeki geçici tesislerin ve bunlarla ilgili tesisatın hiçbirini bozup yerinden kaldırmak ve işyerinde bulunan malzeme, araç ve makinelerinden herhangi birini başka yere götürmek veya herhangi bir şekilde başkasına devretmek veyahut işyerinde değişiklik yapmak hakkına sahip değildir. Yüklenicinin bu hususlarda herhangi bir eylemini önlemek için İdare, gerekli gördüğü takdirde işyerine el koyarak Yüklenicinin teşkilatını işbaşından uzaklaştırabilir.
42.7.2. İdare; bu geçici tesisleri, tesisatı, malzemeyi, makine, araç ve bunlara ait yedek parçaları isterse satın alabilir. İdare, söz konusu geçici tesisler, malzeme ve diğerlerini satın almak istemezse Yüklenici, İdare tarafından belirlenecek süre içinde bunları işyerinden çıkarıp uzaklaştırmak zorundadır.

Madde 43- Yüklenicinin Ölümü
Yüklenicinin ölümü halinde, sözleşme feshedilmek suretiyle hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilerek kesin teminatları ve varsa diğer alacakları varislerine verilir. Ancak, aynı şartları taşıyan ve talepte bulunan varislere idarenin uygun görmesi halinde, ölüm tarihini izleyen otuz gün içinde varsa ek teminatlar dahil taahhüdün tamamı için gerekli kesin teminatı vermeleri şartıyla sözleşme devredilebilir.

Madde 44- Yüklenicinin İflası
Yüklenicinin iflas etmesi halinde, sözleşme feshedilerek yasaklama hariç yüklenici hakkında 4735 sayılı Kanunun 20 ve 22 inci maddelerine göre işlem yapılır.

Madde 45- Yüklenicinin Ağır Hastalık, Tutukluluk veya Mahkumiyet Hali
Yüklenici, işbu sözleşme hükümlerinin yerine getirilmesine engel olacak derecede ağır hastalık, tutukluluk veya özgürlüğü kısıtlayıcı bir ceza nedeniyle taahhüdünü yapamayacak duruma girerse, bu hallerin oluşundan başlamak üzere 30 (otuz) gün içinde İdarenin kabul edeceği birini temsilci tayin etmek şartı ile taahhüdüne devam edebilir. Eğer, Yüklenici kendi serbest iradesi ile vekil tayin etmek imkanından mahrum ise, yerine ilgililerce aynı süre içinde genel hükümlere göre bir yasal temsilci tayin edilmesi istenebilir. Yukarıdaki hükümlerin uygulanmaması halinde sözleşme feshedilerek yasaklama hariç 4735 sayılı Kanunun 20 ve 22 inci maddesine göre işlem yapılır.

Madde 46- Yüklenicinin Ortak Girişim Olması Halinde Ölüm, İflas, Ağır Hastalık, Tutukluluk veya Mahkumiyet Halleri
Ortak girişimlerce yerine getirilen taahhütlerde, ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerden birinin ölümü, iflası, ağır hastalığı, tutukluluğu, özgürlüğü kısıtlayıcı bir cezaya mahkum olması veya dağılması sözleşmenin devamına engel olmaz. Ancak, bunlardan biri İdareye pilot veya koordinatör ortak olarak bildirilmiş ise, pilot veya koordinatör ortağın gerçek veya tüzel kişi olmasına göre iflas, ağır hastalık, tutukluluk, özgürlüğü kısıtlayıcı bir cezaya mahkumiyet veya dağılma hallerinde, sözleşme feshedilerek yasaklama hariç haklarında 4735 sayılı Kanunun 20 ve 22’nci maddesine göre işlem yapılır. Pilot veya koordinatör ortağın ölümü halinde ise sözleşme feshedilmek suretiyle yapılmış olan işler tasfiye edilerek kesin teminat iade edilir. Bu durumların meydana gelmesini izleyen 30 (otuz) gün içinde diğer ortakların teklifi ve İdarenin uygun görmesi halinde de, teminat dahil o iş için pilot veya koordinatör ortağın yüklenmiş olduğu sorumlulukların üstlenilmesi kaydıyla sözleşme yenilenerek işe devam edilebilir. Pilot veya koordinatör ortak dışındaki ortaklardan birinin ölümü, iflası, ağır hastalığı, tutukluluğu, özgürlüğü kısıtlayıcı bir cezaya mahkum olması veya dağılması halinde, diğer ortaklar teminat dahil işin o ortağa yüklediği sorumlulukları da üstlenerek taahhüdü yerine getirirler.

Madde 47- Yüklenicinin Ceza Sorumluluğu
İş tamamlandıktan ve kabul işlemi yapıldıktan sonra tespit edilmiş olsa dahi 4735 sayılı Kanunun 25’ inci maddesinde belirtilen fiil veya davranışlardan Türk Ceza Kanununa göre suç teşkil eden fiil veya davranışlarda bulunan Yüklenici ile o işteki ortak veya vekilleri hakkında Türk Ceza Kanunu hükümlerine göre ceza kovuşturması yapılmak üzere yetkili Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulur. Bu kişiler hakkında bir cezaya hükmedilmesi halinde, 4735 sayılı Kanunun 27’inci maddesi hükmü uygulanır.

Madde 48- Anlaşmazlıkların Çözümü
Bu sözleşme ve eklerinin uygulanmasından doğabilecek her türlü anlaşmazlığın çözümünde Ankara Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.”

Madde 49- Hüküm Bulunmayan Haller
Bu sözleşme ve eklerinde hüküm bulunmayan hallerde, ilgisine göre 4734 sayılı Kanun ve 4735 sayılı Kanun hükümlerine, bu Kanunlarda hüküm bulunmaması halinde ise genel hükümlere göre hareket edilir.

Madde 50- Diğer Hususlar

50.1. Sözleşmenin uygulanması ile ilgili tüm yetki ve sorumluluklar 4’üncü Kolordu Komutanlığı (Mamak/ANKARA)’na aittir. Ancak sözleşmenin takip ve kontrolü 28’inci Mknz.P.(BG) Tugay Komutanlığı Lojistik Şube Müdürlüğündedir. Mamak/ANKARA) (Malın/Hizmetin teslim edilme, yerinden kaldırılma, muayene sonuçlarının tebliğleri, garanti şartları vb. tüm hususlar 28’inci Mknz.P.(BG) Tugay Lojistik Şube Müdürlüğünce takip-kontrol edilecektir. Takip ve kontrol aşağıda yazıldığı şekilde işleyecektir.

50.2. 28’inci Mknz.P.(BG) Tugay Lojistik Şube Müdürlüğünce (Mamak/ ANKARA);
a)Yükleniciye, verilecek her türlü tebligatın yapılması,
b)Sözleşme hükümlerine göre işin takibi,
c)Sözleşme tasarısının 42.1 nci maddesi göre Birlik Komutanı veya Kurum Amirinin imzasına havi olmak üzere ihtar işlemlerinin yapılması için (Taahhüde riayetsizlik halinde çekilecek noter ihtarnamelerinde tebligata ilişkin tebliğ şerhi mutlaka bulunacaktır.) yazı yazılması,
d)Malın kati kabulü ve sözleşme tasarısının 50.2. nci maddesine göre teminatının çözülmesi (SSK’dan ilişiksiz belgesinin istenmesi durumunda, ilişiksiz belgesinin alınması dahil) için gecikmeksizin ve usulüne uygun olarak hazırlanacak, Birlik Komutanı veya Kurum Amirinin imzasına havi teminat iade yazılarının zamanında gönderilmesi,
e)Sözleşmenin uygulanmasına ve taahhüdün yerine getirilmesine ait herhangi bir hususun yargıya intikal etmesi halinde ve Sözleşmenin feshi halinde, Borçlar Kanunun 108 nci maddesi gereğince taahhüdün yerine getirilmemesi durumunda tazminat davası açılması için gerekli olan belgeler ile yasaklamaya ilişkin belgeleri hazırlayarak işlemleri gecikmeksizin yürütecektir.

50.3. 28’inci Mknz.P.(BG) Tugay Komutanlığı Lojistik Şube Müdürlüğünce (Mamak/ ANKARA);
a) 50.2. maddesinin c,d ve e bentlerinde yazılı hususlara işlem yapılması,
b)Hizmet İşleri Kontrol Teşkilatı ile Muayene ve Kabul Komisyonu tarafından tanzim edilecek hak ediş belgelerine göre sözleşmenin feshi, tazminat davası açılması, yasaklama talebi, teslim yeri birimlerinin yazılarına istinaden kesin teminatın iadesi ve avans verilmesi öngörülen durumlarda avans işlemleri ile yüklenicinin ilgili yönetmeliğe göre usulüne uygun olarak talep ettiği iş deneyim (iş durum, iş bitirme) belgelerinin düzenlenmesi,
c)Teslim yeri değişikliği, teslim programında değişiklik, eksik veya fazla alım onayları ile mücbir sebep takdiri, sözleşme devri ve süre uzatımı gibi takdire bağlı hususları işlemlerini yürütecektir.
50.4. Malzeme Özellikleri: Malzemelerin tamamı orijinal ve Ford Otosan tarafından yayımlanan parça katoloğunda yer alan parça kodlarında olacaktır.
50.5. Malzemeler, malzeme özelliklerinin aynı veya doğrudan temin dokümanında belirtilen asgari özelliklere haiz, daha iyi niteliklerde dengi olabilecektir.
50.7. Kodlandırma Hükümleri: (Uygulanmayacaktır.)

50.8. İşin yürütülmesine ilişkin esaslar ile tutulacak kayıt ve tutanaklar:

50.8.1. Sözleşme kapsamındaki her türlü faaliyet, Hizmet İşleri Kontrol Teşkilatı ile Hizmet İşleri Muayene ve Kabul Heyeti nezaretinde gerçekleştirilecektir. Sözleşme kapsamında düzenlenmesi gereken kayıtların tutulması, takip ve kontrolü Hizmet İşleri Kontrol Teşkilatı ile Hizmet İşleri Muayene ve Kabul Heyeti sorumluluğundadır. Sözleşme süresinin veya sözleşme tutarının bitip bitmediğinin, dolayısıyla sözleşmenin yürürlükte olup olmadığının takip ve kontrolü hem yüklenici hem de Hizmet İşleri Kontrol Teşkilatı ile Hizmet İşleri Muayene ve Kabul Heyetitarafından yapılacaktır.

50.8.2. Sözleşmeye ilişkin olarak, sözleşme kapsamında Yüklenicinin dilekçesini kabul etmek, bu dilekçeye işlem yapmak, Hizmet İşleri Kontrol Teşkilatı ile Hizmet İşleri Muayene ve Kabul Heyeti oluşturmak, tutulan kayıtları onaylamak ve sözleşme ile ilgili her türlü koordineyi sağlamak vb. konularda aksi belirtilmediği sürece 28’inci Mekanize Piyade (B/G) Tugay Komutanlığı Loj.Ş.Md.lüğü yetkilidir.

50.8.3. Yüklenici, sözleşme konusu ile ilgili, idarenin ve Hizmet İşleri Kontrol Teşkilatının talepte bulunduğu her türlü bilgiyi vermek zorundadır. Bu husus, sözleşme süresi bittikten sonra da geçerlidir.

50.8.4. Yüklenici bakım, onarım yapacağı her araç için idarenin hazırladığı ve örneği LAHİKA-1’de bulunan Durum Tespit Raporunu doldurarak Kontrol Teşkilatına verecektir.

50.8.5. Yüklenici Durum Tespit Raporu doğrultusunda bir İş Emri/Onay Formu dolduracaktır. Bu formda yüklenici bakım -onarım için gerekli malzeme veya işçiliğin kaç saat olacağı husus ile aracın ne kadar sürede faal olacağını (tamir edilmiş, onarılmış veya bakımı tamamlanmış) belirtir.

50.8.6. Sözleşme kapsamındaki araçların bakım ve onarımı için şayet ihtiyaç duyulması halinde her türlü yedek parça ve sarf malzemesi ile gerekli yazılım vb. ihtiyaç yüklenici tarafından karşılanacaktır. Bu husus Kontrol Teşkilatı tarafından Hizmet İfa Başlama Tutanağı ile belgelendirilecektir.

50.8.7. Durum Tespit Raporu ve İş Emri/Onay Formu, Kontrol Teşkilatı tarafından incelenecek ve bakım ve onarım kapsamında yapılacak hizmetin sadece işçilik veya sadece malzeme kullanılarak yapılması hususunda karar verecek ve bu durumu Hizmet İfa Başlama Tutanağı ile tespit edecektir. Tanzim edilen bu tutanak yükleniciye de imzalatılacak ve bundan sonra tanzim edilecek hak ediş evraklarında Hizmet İfa Başlama Tutanağı ile karar verilen hizmete ait bilgiler kullanılacaktır. Hizmet İfa Başlama Tutanağında şayet bakım ve onarım hizmetinde yedek parça kullanımı gerekiyorsa; kullanılan parçaların bedeli işçilik ücretinden ödenecektir. Ödenecek yedek parça fiyatı için Servis İşçilik Birim Fiyatı üzerinden yapmayı taahhüt ettiği iskonto oranında indirim uygulanacaktır.

50.8.8. Parça kullanılması gereken durumda Yüklenici, Ford Otosan tarafından yayımlanan parça katoloğundaki fiyatından, işçilik bedelinde yaptığı indirim oranında iskonto uygulanacaktır. Kullanılan parçaların bedeli bu sözleşme kapsamında işçilik ücretinden ödenecektir.

50.8.9. Bakım ve onarım için orijinal yedek parça kullanılacaktır. Hizmet İşleri Kontrol Teşkilatı ihtiyaç duyması durumunda bakım/onarım sonucu kullanılan malzemelerin indirimsiz bedellerini öğrenmek amacıyla ana distribütör veya birinci kademe diğer servislerden teyit isteyebilir. Aynı zamanda yüklenici kontrol teşkilatının talep ettiği teyitleri sağlayabilir. Teyit için yüklenici, distribütör/aracın üreticisi tarafından veya Ford Otosan tarafından yayınlanan on-line fiyatların bilgisayar çıktısını onaylatarak teslim edecektir. Fiyatlar arasında hata tespit edilmesi durumunda yüklenici hatayı düzeltir. Bu kapsamda araçlara takılan yedek parçaların Ford Otosan tarafından yayımlanan parça katoloğundaki parça kodu ile kontrol edilecek ve her bir araç için tutanak tutulacaktır. Yüklenici takılan yedek parçaların yedek parça tedarikçisine ait dokümanlara dayanarak orijinal olduğuna dair taahhütname verecektir.

50.8.10. 10 yılını doldurmuş araçlara orijinal yedek parça bulunamaması durumunda idarenin onayı alınarak orjinal muadilinde malzeme kullanabilecektir.

50.8.11. İş emrinde belirtilen arızalara ilave arızalar tespit edilmesi durumunda bu husus Kontrol Teşkilatına bildirilecektir. Bildirim yapılırken ilave bakım onarım süresi de belirtilecektir.

50.8.12. Onarımın tamamlanmasını müteakip yapılan işlemlerin muayene ve kabulü yapılması amacıyla Hizmet İşleri Kontrol Teşkilatı kabul teklif belgesi düzenleyerek muayenenin yapılmasını sağlayacaktır.

50.8.13. Muayenenin olumlu tamamlanması durumunda yüklenici faturasını keserek Hizmet İşleri Kontrol Teşkilatına verecektir.

50.8.14. Şayet bakım ve onarım hizmeti Hizmet İfa Başlama Tutanağı ile malzeme kullanılarak yapılmasına karar verilmiş ise; hizmet bedelinin faturası, o tarihte yürürlükte bulunan servis fiyat listesi ile Ford Otosan tarafından yayımlanan parça katoloğundaki göre düzenlenecektir. Yüklenici faturasını ihalede oluşan iskontolu bedel üzerinden kesecek ancak iskontosuz bedel de aynı faturada birlikte görülecektir.

50.8.15. İşin muayenesi, Hizmet Alımı Muayene ve Kabul Komisyonu tarafından yapılacaktır.

50.8.16. Her aracın servis hizmetinin tamamlanmasını müteakip Hizmet İşleri Kontrol Teşkilatı ön inceleme yapılarak, uygun ise hizmet kabul teklif belgesi düzenlenmesini müteakip yapılan hizmeti Muayene ve Kabul Komisyonuna sunacaktır.

50.8.17. Hizmetin kabulünü müteakip (bakım, onarım, tamir vs.) hizmet kabul belgesi Muayene ve Kabul Komisyonu tarafından tutulacaktır.

50.8.18. Belge ve kayıtlar MSY 331-3 TSK Hizmet Alımları Muayene ve Kabul Yönergesine göre tutulacaktır.

50.9. Yüklenicinin sözleşme konusu iş ile ilgili çalıştıracağı personele ilişkin sorumlulukları:
Yüklenicinin sözleşme konusu iş ile ilgili çalıştıracağı personele ilişkin sorumlulukları, ilgili mevzuatın bu konuyu düzenleyen emredici hükümleri ve Genel Şartnamesinin Altıncı Bölümünde belirtilmiş olup, Yüklenici bunları aynen uygulamakla yükümlüdür.

Madde 51- Yürürlük
Bu sözleşme taraflarca imzalandığı tarihte yürürlüğe girer.

Madde 52- İmza
Bu sözleşme 52 (Elliiki) maddeden ibaret olup, İdare ve Yüklenici tarafından tam olarak okunup anlaşıldıktan sonra ……/……/……...tarihinde bir (1) nüsha 54.1 olarak imza altına alınmış ve bu nüsha idarede alıkonulmuştur. Ancak sözleşmenin düzenleme anında yüklenici talep ederse 1 nüsha daha imza altına alınacak ve bu nüsha yükleniciye verilecektir. Bu durum, her iki nüshada da altında sözleşmeyi imzalayan tarafların imzaları bulunan bir şerhle açıkça belirtilecektir. Ayrıca, yüklenicinin herhangi bir zamanda talebi halinde sözleşmenin "aslına uygun idarece onaylı sureti" idare tarafından düzenlenip yükleniciye verilecektir.


NOT: FAKS VE EMAİL İLE YAPILAN TEKLİFLER DİKKATE ALINMAYACAKTIR.

         

İLANLA İLGİLİ AÇIKLAMALAR:

1. Bu sayfada yayınlanan bilgilerin hukukî ve mali sorumluluğu bulunmamaktadır. Kamu İhale Bülteni ve ihale dosyasındaki bilgiler esas alınacaktır.

2. İlânla ilgili sorumluluk ve başvuru makamı bilgileri aşağıdadır.

a.Şikayet ve Başvuru Makamı: 4 UNCU KOLORDU KOMUTANLIGI

b.Telefon Numarası: +903123695710-2977

c.Fax Numarası: +903123699376

d.Elektronik Posta adresi: