İşin Adı 107 KISIM İLAÇ ALIMI

İhale Usulü 3-B/30-1 İSTİSNA ALIMI

         

İdare Adı : TSK SIHHİYE İKMAL BAKIM MERKEZİ KOMUTANLIĞI

Adres : TSK SIHHİYE İKMAL BAKIM MERKEZİ KOMUTANLIĞI 06930 ETİMESGUT/ANKARA

Telefon : +903122431190

Faks : +903122443276

Elektronik Posta Adresi : fatih.civelek@msb.gov.tr

         

Malın Niteliği ve Türü MAL

Malın Miktarı 107 KALEM (KISIM)

Mal Teslim Yeri TSK SHH.İKM.BKM.MRK.K.LIĞI

Mal Teslim Tarihi 30 TAKVİM GÜNÜ

İhale Yeri TSK SHH.İKM.BKM.MRK.K.LIĞI

İhale Tarihi 09.10.2018 10:00

İhale İlanı Metni

BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU
TSK SIHHİYE İKMAL VE BAKIM MERKEZİ KOMUTANLIĞI
İHALE KOMİSYON BAŞKANLIĞINA
/10/2018
İşin adı										107 KISIM İLAÇ ALIMI
Teklif sahibinin adı ve soyadı/ ticaret unvanı
Uyruğu
TC Kimlik Numarası
(gerçek kişi ise)
Vergi Kimlik Numarası
Tebligat adresi
Telefon ve faks numarası
Elektronik posta adresi (varsa)
1) Yukarıda adı yer alan doğrudan temin alıma ilişkin dokümanı oluşturan tüm belgeler tarafımızdan okunmuş, anlaşılmış ve kabul edilmiştir. Teklif fiyata dahil olduğu belirtilen tüm masraflar ve teklif geçerlilik süresi de dahil olmak üzere doğrudan temin alıma ilişkin dokümanda yer alan tüm düzenlemeleri dikkate alarak teklif verdiğimizi, dokümanda yer alan yükümlülükleri yerine getirmememiz durumunda uygulanacak yaptırımları kabul ettiğimizi beyan ediyoruz.
2) İdari şartnamede alternatif teklif verilmesine izin verilmesi halleri dışında, 4734 sayılı Kanunun 17’ nci maddesinin (d) bendi gereğince ihale konusu işe kendimiz veya başkaları adına doğrudan veya dolaylı olarak, asaleten ya da vekaleten birden fazla teklif vermediğimizi beyan ediyoruz.
3) 4734 sayılı Kanunun 4 üncü maddesindeki “yerli istekli” tanımı gereğince yerli istekli durumundayız.
4) Yukarıda yer alan [ elektronik posta adresime tebligat yapılmasını kabul ediyorum./ faks numarama tebligat yapılmasını kabul ediyorum./ elektronik posta adresime ve faks numarama tebligat yapılmasını kabul ediyorum./ elektronik posta adresime ve faks numarama tebligat yapılmasını  kabul etmiyorum.]
5) İhale konusu işin [tamamını/  cetvelde yer alan kısmını/ cetvelde yer alan kısımlarını] her bir iş kalemi için teklif ettiğimiz birim fiyatlar üzerinden  Katma Değer Vergisi hariç [   ...................................................              ........................................................................................ ] bedel karşılığında yerine getireceğimizi kabul ve taahhüt ediyoruz.
																							Adı - SOYADI/Ticaret Unvanı Kaşe ve İmza
BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ
Sıra Nu		Mal Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması													Miktarı			Birmi					Teklif Edilen  Birim   Fiyat (TL)					Tutarı (TL)
1		Fluorometalon Asetat  Steril Oftalmik Süspansiyon %0,1													50			Adet
2		Enoksaparin Sodyum (2000 anti-Xa IU/0,2ml) Kullanıma Hazır Enjektör													30			Adet
3		Enoksaparin Sodyum  10000 anti-xa IU/1ml Kullanıma hazır Enjektör													600			Adet
4		İnsülin NPH (İnsan) 100 İ.Ü Süspansiyon													400			Adet
5		Aminofilin  240mg Ampul													1.200			Adet
6		Diazepam Ampul 10mg													60			Adet
7		Digoksin Tablet 0.25 mg													900			Adet
8		Nitrofurantoin 50 mg Kapsül													6.480			Adet
9		Demir lll Hidroksit Polimaltoz Kompleksi 50 mg.													300			Adet
10		Mannitol Solüsyon %20 Torba													92			Adet
11		Süksinilkolin Klorür Ampul 100mg													300			Adet
12		Naproksen %10  Jel													2.800			Adet
13		Prokain Penisilin-G 600 000 I.U. + Penisilin G Potasyum 200 000 I.U.   IM Enjeksiyonluk Toz İçeren Flakon													1.800			Adet
14		Salbutamol sülfat Şurup													150			Adet
15		Potasyum Permanganat Tablet 250mg													3.000			Adet
16		Niklozamid Tablet 500mg													2.400			Adet
17		Polivinilpirolidon İyot Sol. %10													600			Adet
18		Verapamil HCl Ampul 5 mg													200			Adet
19		Demir Sülfat II Sülfat Heptahidrat 80 mg+Folik asit 0.35 mg													1.800			Adet
20		Sinnarizin Tablet 25mg													3.600			Adet
21		Basitrasin +Neomisin Sülfat  Deri Pomadı													310			Adet
22		Tobramisin Göz Damlası													50			Adet
23		Doksisiklin  Kapsül 100 mg													4.886			Adet
24		Naproksen sodyum 275 mg Tablet													6.500			Adet
25		Gentamisin (sülfat) Steril Göz ve Kulak Damlası													450			Adet
26		Metoprolol tartarat 5mg/5ml IV enjeksiyonluk solusyon içeren Ampul													200			Adet
27		Metilprednizolon 16 mg Tablet													700			Adet
28		Domperidon 10 mg Film Tablet													90			Adet
29		Metronidazol 500 mg Film Tablet													6.800			Adet
30		Setirizin dihidroklorür 10 mg Film Tablet													6.000			Adet
31		Valsartan Kapsül 80 mg													3.360			Adet
32		Ambroksol Hidroklorür Şurup 30 mg/5 ml													1.200			Adet
33		Amiodaron HCl 150 mg/3 ml IV Enjektabl Çözelti İçeren Ampul													120			Adet
34		Diklofenak sodyum Damla													50			Adet
35		Diltiazem hidroklorür Tablet 90mg													960			Adet
36		Kalsiyum karbonat 680 mg+ Magnezyum karbonat 80 mg  Çiğneme Tableti													24.000			Adet
37		Naproksen sodyum 550 mg Tablet													35.000			Adet
38		Nifuroksazid  100 mg Kapsül													6.000			Adet
39		Parasetamol 120 mg + Fenobarbital 15 mg Suppozituvar													900			Adet
40		Tetrahidrazolin % 0,05 Off. Gtt.													400			Adet
41		Trimebutin maleat Tablet 200 mg													6.000			Adet
42		Asetilsalisilik Asit Tablet 0.5 g													6.000			Adet
43		Dekstran 40 %10 + Sodyum klorür%0.9  Plazma Hacim Artırıcısı													120			Adet
44		Klorzoksazon 250 mg + Parasetamol 300 mg Tablet													18.000			Adet
45		Siprofloksasin % 0.3 Göz Damlası													350			Adet
46		Hiyosin N-butil bromür 10 mg + Parasetamol Tablet 500 mg													30.000			Adet
47		Asetilsalisilik Asit Tablet 100mg													3.600			Adet
48		Sefazolin 250mg Enjektabl IM Flakon													1.500			Adet
49		Diklofenak sodyum 75 mg Film Tablet													30.000			Adet
50		Metoprolol tartarat 100 mg kontrollü salımlı film tablet													3.400			Adet
51		Dekstrometorfan hidrobromür 10 mg/5ml + Psödoefedrin HCl 20 mg/5 m l+ Klorfeniramin maleat 2 mg/5 ml Şurup													1.500			Adet
52		İbuprofen 100 mg / 5 ml   Şurup													1.500			Adet
53		Vitamin D3 (Kolekalsiferol)  333,3 İÜ													300			Adet
54		Budezonid 400 mcg Turbohaler İnhalasyon için  Toz													90			Adet
55		Parasetamol 500 mg + Psödoefedrin HCI 30 mg + Triprolidin HCI 1.25 mg Film Tablet													3.000			Adet
56		Asetilsistein 200 mg/5 ml Şurup													1.500			Adet
57		Benzidamin Hidroklorür 0.180 g/120 ml + Klorheksidin Glukonat 0.144 g/120 ml Gargara													1.500			Adet
58		Efedrin Hidroklorür 50 mg/ml Ampul													300			Adet
59		Sefiksim 100 mg/5 ml Pediatrik Oral Süspansiyon Hazırlamak İçin Kuru Toz													300			Adet
60		Ketamin (HCL)  500 mg/10 ml Enjektabl Flakon													125			Adet
61		Parasetamol 650 mg + oksolamin sitrat 200 mg + klorfeniramin maleat 4 mg + psödoefedrin HCl 60 mg tablet													4.500			Adet
62		Sultamisilin Oral Süspansiyon 250 mg/5 ml 100 ml													300			Adet
63		Hidroksietil nişasta (HES 450/0.7) 6 g/100 ml + Sodyum Klorür 0.9 g/100 ml İnfüzyon Solüsyonu													120			Adet
64		Metamizol Sodyum 500 mg/ml Oral Damla													900			Adet
65		Sodyum Klorür 3 g/100 ml  500 Ml Torba (Setli)													72			Adet
66		Aktif Karbon 50 g/240ml Oral Süspansiyon													123			Adet
67		Desloratadin 5 mg Film Kaplı Tablet													6.000			Adet
68		Vitamin B1 250 mg + Vitamin B6 250 mg + Vitamin B12 1 mg Film Tablet													3.600			Adet
69		Perindopril Arjinin 5 mg-Amlodipin benzilat 10 mg Tablet													5.100			Adet
70		Perindopril Arjinin 10 mg-İndapamid 2.5 mg Tablet													2.400			Adet
71		Nadroparin Kalsiyum 2850İÜ Subkutan Enjektabl Solüsyon 0.3 ml													30			Adet
72		Nadroparin Kalsiyum 3800İÜ Subkutan Enjektabl Solüsyon 0.4 ml													30			Adet
73		Nadroparin Kalsiyum 5700İÜ Subkutan Enjektabl Solüsyon 0.6 ml													30			Adet
74		Diazepam Rektal Tüp 5mg/2.5ml													300			Adet
75		İnsülin insan 100 IU / ml     Süspansiyon İçeren Flakon													400			Adet
76		Lorazepam 2.5 mg Tablet													600			Adet
77		Hidroklorotiazid  12,5 mg+ Valsartan 160 mg Film Kaplı Tablet													3.360			Adet
78		Gliklazid 30 mg Tablet													900			Adet
79		Pankreatin Enzim Konsantresi 150 mg Enterik Kaplı Kapsül													500			Adet
80		insan insülini 30  IU/insülin izofan 70 İ.Ü Kartuş													20			Adet
81		İnsülin Glarjin  100 IU/ml Subkutan Kullanım için Enj.Çözelti													600			Adet
82		İbuprofen 100 mg/5ml+Psödoefedrin HCl 15 mg/5 ml+Klorfeniramin maleat 1 mg/5ml													350			Adet
83		Tiyokolşikosid 4 mg Kapsül													4.000			Adet
84		% 1 Permetrin Şampuan													500			Adet
85		Laktüloz 670 mg/ml Şurup													100			Adet
86		Butilokopolaminyum bromür 10 mg kaplı tb													2.000			Adet
87		Montelukast (sodyum) 4 mg Çiğneme Tableti													476			Adet
88		Klobetazol propiyonat % 0,05 Saç Losyonu													50			Adet
89		Metil Salisilat %15 + Mentol %10 Pomad													50			Adet
90		Domperidon 1 mg/ml Oral Süspansiyon													50			Adet
91		Dekspantenol 500 mg/2ml Ampul													200			Adet
92		Dorzolamid hidroklorür +timolol maleat %0.5 Oftalmik Solüsyon 20mg/ml													20			Adet
93		Furosemid Tablet 40 mg													100			Adet
94		Salbutamol Sülfat  2,5 mg/2,5ml nebülizasyon için inhalasyon çözeltisi içeren tek dozluk flakon													60			Adet
95		Asetilsistein 200 mg şurup hazırlamak için granül(pediatrik kullanım için)													90			Adet
96		Fenitoin sodyum Kapsül 100 mg													100			Adet
97		Kalsiyum Glubionat  % 10 Ampul 1375mg/10 ml													25			Adet
98		Sorbitol 5.3g +  Gliserol 3.7 g  Lavman													10			Adet
99		Simetikon Damla 66,6 mg/ml													10			Adet
100		Asetilsalisilik Asit  Tablet 300mg													60			Adet
101		Mupirosin % 2 Krem													25			Adet
102		Amlodipin 5mg Tablet													40			Adet
103		Oksimetazolin Hidroklorür  % 0.025 Pediatrik Sprey 2,5mg/10ml													25			Adet
104		Erdostein 300 mg Kapsül													60			Adet
105		İzosorbitdinitrat Sublingual Tablet 5mg													50			Adet
106		Klindamisin HCl  Kapsül 150mg													240			Adet
107		Sodyum Bikarbonat %5													50			Adet
TOPLAM TUTAR (KDV HARİÇ)
(I). MESLEKİ FAALİYETİN SÜRDÜRÜLDÜĞÜNE DAİR 2018 MALİ YILINDA ALINMIŞ TİCARET VE/VEYA SANAYİ ODASINA VEYA İLGİLİ MESLEK/ESNAF ODASINA KAYITLI OLDUĞUNU GÖSTERİR BELGEYİ, (II). TEKLİF VERMEYE YETKİLİ OLDUĞUNU GÖSTEREN; *  GERÇEK KİŞİ OLMASI HALİNDE NOTER TASDİKLİ İMZA BEYANNAMESİNİ, * TÜZEL KİŞİ OLMASI HALİNDE TİCARET SİCİL GAZETESİ VEYA BU HUSUSLARI TEVSİK EDEN BELGELER İLE TÜZEL KİŞİLİĞİ NOTER TASDİKLİ İMZA SİRKÜLERİNİ alım heyetine verecektir. İRTİBAT BİLGİLERİ TEL: 243 11 90 / 91’den 2141 – 2142 veya FAX: 244 95 99 Email.haltunbas@tsk.tr.
																								Adı - SOYADI/Ticaret Unvanı Kaşe ve İmza

 

107 KISIM TIBBİ MALZEME (İLAÇ) ALIMI SÖZLEŞME TASARISI

Madde 1 - Taraflara İlişkin Bilgiler

1.1. İdarenin

 

a. Adı                          : TSK Sıhhiye İkmal Ve Bakım Merkezi K.lığı Etimesgut/ANKARA

b. Adresi                     : General Şükrü Süer Kışlası TSK Sıhhiye İkmal Ve Bakım Merkezi Komutanlığı  

                                                 Etimesgut/ANKARA

c. Telefon numarası      : 0 312 2431190 / 2140- 2141- 2142

ç. Faks numarası        : 0 312 2443271

 

1.2. Yüklenicinin

a. Adı ve soyadı/ticaret unvanı    :    -

b. T.C. kimlik no/vergi kimlik no :    -

c. Tebligata esas adresi              :    -

ç. Telefon numarası                    :    -

d. Bildirime esas faks numarası  :    -

e. Bildirime esas e-posta             :    -

1.3. Her iki taraf 1.1 ve 1.2. maddelerinde belirtilen adreslerini tebligat adresleri olarak kabul etmişlerdir. Adres değişiklikleri usulüne uygun şekilde karşı tarafa tebliğ edilmedikçe en son bildirilen adrese yapılacak tebliğ ilgili tarafa yapılmış sayılır.

 

Madde2 - Alıma İlişkin Bilgiler

Malın Adı: 107 Kısım Tıbbi Malzeme (İlaç) Alımı
Malın Miktarı ve Türü: EK-A İhtiyaç Listesi ve İdari Hususlar çizelgede belirtilmiştir.
Malın teslim edileceği yer: General Şükrü Süer Kışlası TSK Sıhhiye İkmal Ve Bakım Merkezi Komutanlığı  

 

Madde 3 - Alıma İlişkin Bilgiler ile Teklif Verme Tarih ve Saati

Alım Usulü                                                     : 4734 sayılı Kanunun 3’ncü maddesinin (b) bendine ilişkin yayımlanan 2017/10606 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı’nın 30’uncu maddesi.
Tekliflerin sunulacağı adres   : General Şükrü Süer Kışlası TSK Sıhhiye İkmal Ve Bakım Merkezi Komutanlığı                  Etimesgut/ANKARA
Teklif verme tarihi                              :09.10.2018

ç. Teklif verme saati                              :10:00

d. Alım komisyonu toplantı yeri  : General Şükrü Süer Kışlası TSK Sıhhiye İkmal Ve Bakım Merkezi Komutanlığı                  Etimesgut/ANKARA

e. Posta yoluyla teklif kabul edilmeyecektir.

3.1. Teklifler alım (teklif verme) tarih ve saatine kadar yukarıda belirtilen toplantı yerine verilecektir. Teklif verme saatine kadar İdareye ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

3.2. Alım dokümanı aşağıdaki belgelerden oluşur:

Sözleşme Tasarısı (6 Sayfa)
EK-A (107 kısım tıbbi malzeme (ilaç) Özellikleri, Miktarları ve İdari Hususlar)

Madde 4 - Alıma Katılmaya İlişkin Hususlar

Madde 23.1 de belirtilen özelliklere sahip istekli firmalar ve Bölge Bayileri, İthalatçılar katılabilecektir.

 

Madde 5 - Teklif Verebilmek İçin Gereken Belgeler

 Firmaların (isteklilerin) aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında alım komisyonuna sunmaları gereklidir:

a.  Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri,

b.  Vekaleten alıma katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş alıma katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

Teklif aşamasında, istekli tarafından sunulacak belgelerin aslı veya aslına uygunluğu noterce onaylanmış sureti komisyona teslim edilecektir. (Ancak belgelerin isteklilerce fotokopi/tıpkıçekim olarak sunulması durumunda ve alımın bu istekli üzerinde kalması halinde sözleşme imzalanmadan önce söz konusu belgelerin aslı veya aslına uygunluğu noterce onaylanmış sureti teslim edilecektir). İstekliler, istenen belgelerin aslı yerine alım tarihinden önce İdare tarafından “aslı idarece görülmüştür” veya bu anlama gelecek şekilde şerh düşülen suretlerini tekliflerine ekleyebilirler.

c. İstekli imalatçı ve/veya ithalatçı ise; Sağlık Bakanlığı imal ve/veya ithal izin belgesini teklif dosyasında sunacaktır. İstekli Ecza Deposu ise Sağlık Bakanlığı tarafından verilmiş Ecza Deposu ruhsatnamesini teklif dosyasında sunacaktır.

 

Madde 6 -Tekliflerin Türü

Bu sözleşme birim fiyat sözleşme olup, İdarece hazırlanmış cetvelde yer alan ve ayrı sözleşme konusu olacağı belirtilen her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için Yüklenici tarafından teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan tutarların toplamı olan ............................................................................. (rakam ve yazıyla) bedel üzerinden akdedilmiştir.

Alınan malların ve yapılan işlerin bedellerinin ödenmesinde, birim fiyat teklif cetvelinde Yüklenicinin teklif ettiği ve sözleşme bedelinin tespitinde kullanılan birim fiyatlar esas alınır.

 

Madde 7 - Kısmi Teklif Verilmesi

Bu alımda kısmi teklif verilecektir.

b.  Bu alımda kısım sayısı 107 (Yüzyedi)’dir.

c.   Sözleşme ile taahhüt edilen malların tamamı veya herhangi bir veya birkaç kısmı (kısımların miktarları bölünmeksizin) teslim edilerek muayeneye sunulan birbirinden bağımsız her bir kısmın muayenesi; ayrı ayrı değerlendirmeye tabi tutulacak ve muayene sonucunda kabul edilen kısımların bedeli usulüne uygun düzenlenecek belgelere istinaden ödenecektir

 

Madde 8 - Teklif Fiyata Dâhil Olan Giderler

Yürürlükteki ilgili mevzuat ve sözleşme hükümleri gereğince; KDV hariç, alım, sözleşme ve taahhüdün tamamının yapılmasına ait ödenecek bütün vergi, resim ve harçlarla sözleşme giderleri ile ulaşım, ambalaj, muayene, taşıma, tahmil, tahliye, depoda istifleme, her türlü sigorta, alım komisyonu tarafından hazırlanan alıma esas numunelerin ilgili birliklere tesliminde kullanılacak her türlü posta, kargo vb masraf ile 5174 sayılı kanun gereği borsa tescili zorunlu olan mallar için tescile ait giderler teklif fiyata dâhil edilecek masraflardır.

 

Madde 9 - Teminatlar

9.1            Geçici teminat: Bu alımda geçici teminat istenmeyecektir.

9.2                Kesin teminat: Alım işi üzerinde bırakılan istekliden, sözleşme imzalanmadan önce, alım bedelinin %6 (altı)'sı oranında kesin teminat alınacaktır.

 

Madde 10 - Tekliflerin Alınması ve Değerlendirilmesi

10.1. Alıma katılacak isteklilerin öncelikle Madde 5’ te ve diğer hususlarda istenen belgelere göre yeterlik değerlendirmesi yapılır. Belgeleri eksik olan veya usulüne uygun olmayan istekliler tutanakla tespit edilir. Komisyonca uygun görülmesi durumunda istekliye belge/bilgi eksikliğinin giderilmesi için süre verilerek düzelttirilir. Komisyonca verilen sürede belge/bilgi eksikliğinin giderilmemesi durumunda teklif sahibi istekli değerlendirme dışı bırakılır. İstekliler ve yeterlik belgeleri açıklanarak tutanağa bağlanır. Düzenlenen bu tutanaklar komisyonca imzalanır.

10.2. Alım Komisyonu tarafından yapılan değerlendirme sonucunda yeterliği tespit edilen isteklilerden ilk teklif fiyatları yazılı olarak alınır ve teklif fiyatları istekliler huzurunda açıklanır.

10.3. Açıklanan fiyatların en düşüğünden başlanmak üzere katılan isteklilerle açık eksiltmeye başlanır. Fiyat görüşmelerinde asgari 1(bir) olmak üzere komisyon tarafından uygun görülecek oturum sayısına kadar eksiltmeye devam edilir. İdare ve katılımcılar arasında varılacak mutabakata göre açık eksiltmeye devam edenler arasından son teklifleri yazılı olarak alınır.

10.4. Birden fazla istekli tarafından aynı fiyatın teklif edilmesi halinde, komisyon eşitlik bozuluncaya kadar eşit teklif sahibi istekliler arasında tekrar teklif alabilir veya numunesi komisyonca beğenilen istekli lehine karar verilebilir.

10.5. Komisyon tarafından, ekonomik açıdan en avantajlı teklif belirlenerek karara bağlanır ve ihale yetkilisinin onayını müteakip ihale üzerinde bırakılan istekliye eposta yolu/elden tebliğ edilir. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif veren istekli ile sözleşme yapılamadığı takdirde, komisyon tarafından yapılacak değerlendirmeyi müteakip ihale yetkilisince uygun görülmesi kaydıyla ekonomik açıdan avantajlı ikinci teklif sahibiyle sözleşme imzalanabilir.

10.6. İdare gerekli gördüğünde (alım öncesi ve alım aşamasında) alımı iptal etmekte serbest olup bu hususla ilgili olarak istekliler herhangi bir hak talebinde bulunmayacaktır.

 

Madde 11- Sözleşmeye Davet

Komisyon tarafından yapılacak değerlendirme çerçevesinde alınacak kararın tebliğini müteakip, istekli/istekliler 3 (üç) iş günü içerisinde yasal yükümlülüklerini yerine getirerek sözleşmeyi imzalamak zorundadır.

 

Madde 12 - Sözleşmenin türü ve bedeli

Bu sözleşme birim fiyat sözleşme olup, İdarece hazırlanmış cetvelde yer alan ve ayrı sözleşme konusu olacağı belirtilen her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için Yüklenici tarafından teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan tutarların toplamı olan ……………………………………..…….. …………………………………………….…(Rakam ve Yazıyla) bedel üzerinden akdedilmiştir.

Alınan malların ve yapılan işlerin bedellerinin ödenmesinde, birim fiyat teklif cetvelinde Yüklenicinin teklif ettiği ve sözleşme bedelinin tespitinde kullanılan birim fiyatlar esas alınır.

 

Madde 13- Sözleşmenin süresi

Sözleşmenin süresi, sözleşmenin imzalanmasından itibaren; taksitli/defaten teslim edilenler için 700 (yediyüz) takvim günüdür.

 

Madde 14 - Kesin Teminat

14.1 Kesin teminatın miktarı ve süresi:

14.1.1. Yüklenici...............................................................................................[Teminat tutarı rakam ve yazı ile yazılacaktır.] teminat olarak vermiştir.

14.1.2. Kesin teminat mektubunun süresi ….../....../….…... tarihine kadardır. Bu sözleşme hükümleri çerçevesinde yükleniciye süre uzatımı verilmesi halinde kesin teminat mektubunun süresi, uzatılan süre kadar yenilenir.

14.2. Ek kesin teminat:

14.2.1 Fiyat farkı ödenmesinin öngörülmesi halinde, fiyat farkı olarak ödenecek bedelin % 6'si, iş artışı olması halinde artış tutarının %6'si oranında teminat olarak kabul edilen değerler üzerinden ek kesin teminat alınır. Fiyat farkı olarak ödenecek bedel üzerinden hesaplanan ek kesin teminat miktarı, hakedişlerden kesinti yapılmak suretiyle de karşılanabilir.

14.2.2 Ek kesin teminatın, teminat mektubu olması halinde, ek kesin teminat mektubunun süresi kesin teminat mektubunun süresinden daha az olamaz.

14.2.3. Yüklenici tarafından verilen kesin ve ek kesin teminat, 4734 sayılı Kanunun 34 üncü maddesinde belirtilen değerlerle değiştirilebilir.

14.3. Kesin teminat ve ek kesin teminatın geri verilmesi:

14.3.1. Taahhüdün, sözleşme ve ihale dokümanı hükümlerine uygun olarak yerine getirildiği ve Yüklenicinin bu işten dolayı İdareye herhangi bir borcunun olmadığı tespit edildikten sonra sözleşmenin konusunun piyasadan hazır halde alınıp satılan mal alımı olması ve bir garanti süresinin öngörülmesi halinde yarısı, garanti süresi dolduktan sonra kalanı, garanti süresi öngörülmeyen hallerde ise tamamı, Yükleniciye iade edilir.

14.3.2. Yüklenicinin sözleşme konusu iş nedeniyle İdareye ve Sosyal Güvenlik Kurumuna olan borçları ile ücret ve ücret sayılan ödemelerden yapılan kanuni vergi kesintilerinin kesin kabul tarihine kadar ödenmemesi halinde, protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın kesin teminatlar paraya çevrilerek borçlarına karşılık mahsup edilir, varsa kalanı yükleniciye iade edilir.

14.3.3. Yukarıdaki hükümlere göre mahsup işlemi yapılmasına gerek bulunmayan hallerde; alım konusu malın veya malların kabul tarihinden veya varsa garanti süresinin bitim tarihinden itibaren iki yıl içinde İdarenin yazılı uyarısına rağmen, talep edilmemesi nedeniyle iade edilmeyen kesin teminat mektupları hükümsüz kalır ve düzenleyen bankaya iade edilir. Teminat mektubu dışındaki teminatlar, sürenin bitiminde Hazineye gelir kaydedilir.

14.3.4. Her ne suretle olursa olsun, İdarece alınan teminatlar haczedilemez ve üzerine ihtiyati tedbir konulamaz.

Madde 15–Teslim Programı ve Teslim Yerinde Değişiklik

Yüklenici idarece onaylanmış teslim programına uymak zorundadır. Ancak zorunlu hallerde İdare tarafından teslim programı ve teslim yerinde değişiklik yapılabilir.

 

Madde 16 – Sözleşme Kapsamında Yaptırılabilecek İlave İşler ve İş Eksilişi

İdarece öngörülemeyen durumlar nedeniyle, sözleşme bedelinin %20’sine kadar oran dâhilinde ilave iş artışı veya iş eksilişi yaptırılabilir.

 

Madde 17 - Ödeme Yeri ve Şartları

17.1. İdare tarafından sözleşmeye ilişkin ödemeler teslim yerine ait mal saymanlığı tarafından malların kesin kabulüne müteakip tanzim edilecek usulüne uygun belgeler (muayene muhtırası, taşınır mal işlem belgesi, fatura, borsa tescili zorunlu olan gıda maddeleri için borsa tescil belgesinin aslı veya aslına uygunluğu noterce onaylı sureti) tamam olmak koşulu ile 03.2.6.02 (Tıbbi Malzeme ve İlaç Alımları) Ekonomik kodundan Zırhlı Birlikler Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı  Saymanlık Müdürlüğünce yapılacaktır.

17.2. Ödemeye esas para birimi Türk Lirası'dır.

17.3.Yüklenici yapılan işe ilişkin alacaklarını devir veya temlik edemez.

 

Madde 18 - Garanti İle İlgili Hususlar

18.1              Malların ambalajı üzerindeki miat süreleri ayrıntılı ihtiyaç listesinde belirtilen sürelerden daha uzun olması durumunda, ambalaj üzerlerinde belirtilmiş miat süresi kadar kullanım ömrüne sahip olacaktır. Mallar teslim tarihinden itibaren ihtiyaç listesinde belirtilen süreler kadar miat süresine sahip olacaktır.

Kesin kabulü yapılan mallarda, muayene esnasında tespit edilemeyen ancak kullanım sırasında kusurlu olduğu ortaya çıkan hususlar, en az 3(üç) kişilik bir heyet tarafından tutulan tutanakla kusurlu olduğu tespit edilecektir.
                               İhtiyaç listesinde miat süresi belirtilen malların miat süresi içerisinde, kusurlu olduğu tespit edildiği takdirde; Yüklenici bu malları değiştireceğini bu madde ile kabul ve taahhüt etmiş sayılacaktır.
Kesin kabulü yapılan mallarda, muayene esnasında tespit edilemeyen ancak kullanım sırasında bozulan ve evsafını kaybeden malların yerine ilgili mal saymanlığının tebligatını takiben 45 (Kırkbeş) takvim günü içerisinde yenisinin getirilerek muayeneye sunulacağına, bu yapılmadığı takdirde bu yolda yapılacak her türlü masrafın ve ceza uygulamasının üstlenileceğini yüklenici taahhüt eder.
45 (Kırkbeş) gün içerisinde malın yenisi getirilmez ise, hakkında gerekli yasal işlem yapılacaktır.
Bozulanın yerine getirilen malın muayenede uygun bulunmaması halinde 45 (Kırkbeş) günlük süreyi aşmamak şartıyla bir defaya mahsus yenisi getirilebilecektir.
Değiştirmede, geliş, gidiş, nakliye ve muayene ücretleri de dahil her türlü masraflar yükleniciye ait olacaktır.
Evsafını kaybetmiş malların yerine getirilen yeni malların kati kabulünü müteakip, evsafını kaybetmiş mallar yükleniciye iade edilir.
İhtiyaç listesinde belirtilen ambalaj formlarında teslim edilecektir. Teslim edilen ilaçların miatlarının tamamı aynı olacaktır.

 

Madde 19 - Denetim, Muayene ve Kabul İşlemleri

19.1. Muayene İşleminin Başlaması

19.1.1. Yüklenicinin, malı alım dokümanına uygun şekilde idareye teslim ettiği veya dokümana uygun olarak teslime hazır hale getirdiğini idareye bildirdiği tarihi takip eden günden başlayarak idarece Geçici Teslim/Tesellüm Belgesinin düzenlenmesi ile mal idareye geçici olarak teslim edilmiş olur. Bu durumda, ilgili mal saymanlığınca, Muayene Muhtırası ve Komisyon kararının muayene muhtırası kısmı en geç         5 (beş) iş günü içinde tanzim edilecektir. Söz konusu belgenin tanzimi ile muayene işlemleri başlamış kabul edilir.

19.2. Muayene Makamı

19.2.1. TSK Sıhhiye İkmal Ve Bakım Merkezi K.lığı Etimesgut/ANKARA

 

19.3. Muayene Faaliyetleri

19.3.1. Yüklenici, işe başlama talimatının tebliğinden itibaren üzerine ihale edilen malları her bir kısım için tek parti halinde 30 (otuz) takvim günü içinde, TSK Shh.İkm. ve Bkm.Mrk.K.lığı İkmal Müdürlüğü’ne teslim edecektir.

19.3.2. Getirilen malzemelerin muayene muhtırası TSK Shh.İkm. ve Bkm.Mrk.K.lığı İkmal Müdürlüğü ilgili saymanlıkça düzenlenecektir. Teslim süresi içinde getirilen mallar; TSK.Shh.İkm.ve Bkm.Mrk.K.lığı Muayene ve Kabul Komisyon Başkanlığı  ve Teknik Üye tarafından evsafa uygunluğu, fiziksel sayımı, İhtiyaç Listesi İdari Hususlar kısmında belirtilen özellikler dikkate alınarak değerlendirilerek muayene edilecektir.

19.3.3. Taahhüt edilen malzemelerin son teslim tarihinin tatil gününe gelmesi durumunda takip eden ilk mesai günü mal teslim alınabilecektir. Bundan dolayı gecikme cezası alınmaz. Teslimatlar iş günü ve idarenin çalışma saatlerinde yapılır.

19.3.4. Teslim süresine muayenede geçen süreler dahil değildir. Muayenede geçen süre; yüklenicinin malı ihale dokümanına uygun şekilde ilgili birliğe teslim ettiği tarihi takip eden günden başlayarak, muayene raporunun yükleniciye tebliğ tarihine (dahil) kadar devam eden süredir.

19.3.5. İşin süresi (teslim süresi) içinde getirilen mal veya yapılan işin muayeneleri sonucunda uygun olmadığı tespit edildiğinde, yüklenici bu süre içinde malını alıp yenisini getirmekte veya itiraz muayenesi istemekte serbesttir. İşin süresi (teslim süresi) içinde uygun çıkmayan mallar yerine 1 (bir) defaya mahsus olmak üzere yeniden getirilen malların muayenesi yapılır.

19.3.6. Yüklenici, sözleşmeye uygun olarak taahhüdünü süresinde yerine getiremediği (hiç mal teslimatı yapmadığı veya teslim edilen malların muayenede uygun bulunmadığı veya işi bitirmediği) takdirde; idarece verilecek ihtarlı sürede sadece 1 (bir) defa mal getirme hakkına sahiptir. İhtarlı sürede ( 10 (on ) takvim gününde) teslim edilecek mallar ihtarın tebliğinden önce teslim alınmayacaktır.

Madde 20 - Gecikme Halinde Uygulanacak Cezalar ve Kesintiler ile Sözleşmenin Feshi

20.1. İdare tarafından teslim süresinde uygun görülen süre uzatımı halleri hariç yüklenicinin sözleşmeye uygun olarak malı veya malları süresinde teslim etmemesi halinde, İdare tarafından 10 (on) gün süreli yazılı ihtar yapılarak gecikme cezası uygulanır. Gecikilen her takvim günü için teslim edilmeyen kısmın bedelinin % 0,5 (Binde beş) oranında gecikme cezası uygulanır. Yüklenici verilen ihtarlı süre içerisinde sadece 1(bir) defa mal getirebilecektir.

20.2. İhtarlı süre içinde süre uzatımı onayı olması halinde malın teslim günü dâhil ceza oranı uygulanacaktır.

20.3. Cezalı sürenin bitmesine rağmen mal teslim edilmemişse, ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın kesin teminat gelir kaydedilerek sözleşme fesih edilir. Ancak, yükleniciye yasaklama hükümleri uygulanmaz.

20.4. Tüm ceza ve alacaklar yüklenicinin ilk alacağından, yoksa müteakip alacağından, o da yoksa Nakit Saymanlık veznesine nakit olarak yatırılmak suretiyle alınacaktır. Cezalar KDV hariç hesaplanacaktır. Yüklenici tarafından ceza bedelinin yatırılmaması durumunda MSB Hukuk Müş.liği vasıtasıyla gerekli yasal işlemler başlatılacaktır.

20.5. Sözleşmenin feshedilmesi halinde, Yüklenicinin kesin teminatı ve varsa ek kesin teminatı; Tedavüldeki Türk parası ise doğrudan doğruya, Banka teminat mektubu ise bankadan tahsil edilerek, Devlet tahvilleri, Hazine kefaletini haiz tahviller ise paraya çevrilmek suretiyle, gelir kaydedilir. Gelir kaydedilen kesin teminat, Yüklenicinin borcuna mahsup edilemez.

 

Madde 21-.Teslim Yeri Birlik veya Kurumların Yetkileri

21.1. Yüklenici, işe başlama talimatının tebliğinden itibaren üzerine ihale edilen malları her bir kısım için tek parti halinde 30 (otuz) takvim günü, TSK Shh.İkm. ve Bkm.Mrk.K.lığı İkmal Müdürlüğü’ne teslim edecektir.

21.2.  Taahhüt edilen malzemelerin son teslim tarihinin tatil gününe gelmesi durumunda takip eden ilk mesai günü mal teslim alınabilecektir. Bundan dolayı gecikme cezası alınmaz. Teslimatlar iş günü ve idarenin çalışma saatlerinde yapılır.

21.3. Teslim süresine muayenede geçen süreler dahil değildir. Muayenede geçen süre; yüklenicinin malı ihale dokümanına uygun şekilde ilgili birliğe teslim ettiği tarihi takip eden günden başlayarak, muayene raporunun yükleniciye tebliğ tarihine (dahil) kadar devam eden süredir.

21.4. İşin süresi (teslim süresi) içinde getirilen mal veya yapılan işin muayeneleri sonucunda uygun olmadığı tespit edildiğinde, yüklenici bu süre içinde malını alıp yenisini getirmekte veya itiraz muayenesi istemekte serbesttir. İşin süresi (teslim süresi) içinde uygun çıkmayan mallar yerine 1 (bir) defaya mahsus olmak üzere yeniden getirilen malların muayenesi yapılır.

21.5. Yüklenici, sözleşmeye uygun olarak taahhüdünü süresinde yerine getiremediği (hiç mal teslimatı yapmadığı veya teslim edilen malların muayenede uygun bulunmadığı veya işi bitirmediği) takdirde; idarece verilecek ihtarlı sürede sadece 1 (bir) defa mal getirme hakkına sahiptir. İhtarlı sürede ( 10 (on ) takvim gününde) teslim edilecek mallar ihtarın tebliğinden önce teslim alınmayacaktır.

Madde 22– Yürürlük ve Anlaşmazlıkların Çözümü

Bu sözleşme taraflarca imzalandığı tarihte yürürlüğe girer. Bu sözleşme ve eklerinin uygulanmasından doğabilecek her türlü anlaşmazlığın çözümünde Ankara Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

 

Madde 23- Diğer Hususlar

Müstahzar İlaçlar için “Kalite yönetim sistem ve /veya ürün kalite belgesi istenmeyecektir. İstekli Ecza Deposu ise Sağlık Bakanlığı tarafından verilmiş Ecza Deposu ruhsatnamesini teklif dosyasında sunacaktır.
Miat ile ilgili Hususlar

1) Miadı raf ömrünün en az yarısı kadar olacaktır.
2) Raf ömrü olmayan ilaçlar için teslim tarihinden itibaren en az 6 ay miatlı olacaktır.

Değişim ile ilgili Hususlar

1)            Değişim yapılacak miktar TSK Shh.İkm.Bkm.Mrk.K.lığınca yazılı olarak yükleniciye bildirilecektir. Bu bildirimin yüklenicisi tarafından tebellüğünü takip eden günden itibaren 45 takvim günü içerisinde daha uzun miatlı olanlarla değiştirilerek TSK Sıhh.İkm.ve Bkm.Mrk.K.lığına teslim edilecektir
2)            Değişim her bir kalem için sadece bir defa yapılacaktır. Değişimi yapılan ilaçların muayene neticesinde uygun bulunmaması durumunda bir defaya mahsus değiştirme yapılacaktır.
3)    Değişim işleminde yeni teslim edilecek ilaçların, değiştirilecek ilacın güncel fiyatından daha ucuz olmamak şartıyla aynı cins veya birim fiyatı teklif edilenden daha yüksek olan tam muadilini teslim edilecektir.
4)            Yüklenici değişim yapacağına dair yazılı taahhütname verecektir.

23.4              Taşıma ambalajı üzerine muhteviyatındaki ilaçlara ait; beşeri tıbbi ürünün adı, üretici adı/adresi, taşıma ambalajı içindeki miktar ve taşıma ambalajı içinde paket/koli/kutu/bağ varsa sayısı, yüklenicinin adı ve adresi, beşeri ürün üretim tarihi ve son kullanma tarihleri yazılı olacaktır.

23.5              İhale dökümanında belirtilen ilaç bilgileri ile Sağlık Bakanlığı ruhsatı arasında bir uyumsuzluk olması durumunda, Sağlık Bakanlığı ruhsat bilgileri esas alınacaktır.  

23.6              Envantere almak için gerekli kodlandırma işlemleri Saymanlıkça gerçekleştirilecektir.

23.7              İhtiyaç Listesinde etken madde ismi belirtilen ilaç ve serumlar ile ambalaj formları aynı olan farmasötik eşdeğer (muadili) olan ilaçlar için de teklif verilebilecektir.

23.8                              İlaçlar Yüklenici Firma tarafından ihtiyaç miktarına uygun, piyasada bulunan ambalaj formuna göre tam ve eksiksiz olarak teslim edilecektir.

 

Madde 24 - Sözleşmenin İmzalanması

Bu sözleşme 24 (yirmidört) maddeden ibaret olup, İdare ve Yüklenici tarafından tam olarak okunup anlaşıldıktan sonra …../……/…….. tarihinde 1 (Bir) nüsha olarak imza altına alınmıştır.

 

         

İLANLA İLGİLİ AÇIKLAMALAR:

1. Bu sayfada yayınlanan bilgilerin hukukî ve mali sorumluluğu bulunmamaktadır. Kamu İhale Bülteni ve ihale dosyasındaki bilgiler esas alınacaktır.

2. İlânla ilgili sorumluluk ve başvuru makamı bilgileri aşağıdadır.

a.Şikayet ve Başvuru Makamı: TSK SIHHİYE İKMAL BAKIM MERKEZİ KOMUTANLIĞI

b.Telefon Numarası: +903122431190

c.Fax Numarası: +903122443276

d.Elektronik Posta adresi: fatih.civelek@msb.gov.tr